一级建造师《项目管理》辅导资料1Word文件下载.docx

一级建造师《项目管理》辅导资料1Word文件下载.docx

《一级建造师《项目管理》辅导资料1Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师《项目管理》辅导资料1Word文件下载.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

　　合同外索赔：

干扰事件的性质超过合同范围。

合同中找不出具体依据，必须根据适用于合同关系的法律解决索赔问题。

　　总索赔（一揽子或综合）：

国际常用。

在工程交付前或交付后进行最终谈判。

　　财务费用补偿的索赔：

贷款利息等财务费用。

　　建设工程索赔依据：

合同文件、法律法规、相关证据

　　工程索赔中的证据：

招标文件、合同文本及附件、签约、图纸、修改指令、技术规范;

来往信件;

会谈纪要;

进度计划和实际进度记录;

现场工程文件;

工程照片;

气候报告;

检查验收报告和技术鉴定报告;

交接记录;

建筑材料和设备采购、订货、运输、进场，使用方面的记录、凭证和报表;

市场行情资料;

会计核算资料;

国家法律、法令、政策文件。

　　索赔程序：

索赔事项发生后28天内，向工程师正式提出书面索赔意向通知。

索赔通知书发出后的28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

工程师答复28天内答复，逾期答复视为认可索赔。

索赔事件持续进行时，应当阶段性发出索赔意向，索赔事件终了后28天内，送交最终索赔报告，工程师在28天内给予答复，逾期末答复，视为该项索赔成立。

工程师对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，进入仲裁或诉讼程序。

　　索赔文件编制方法：

总述部分;

论证部分（关键部分）;

索赔款项（工期）计算部分;

证据部分。

　　反索赔特点：

索赔与反索赔同时性;

技巧性强;

发包人处于主动的有利地位。

　　材料采购合同订立方式：

公开招标;

邀请招标;

直接采购方式（如大量价格低、品种多的零星建筑材料的采购，可以直接采购且可不需签书面供应合同）。

　　材料采购合同主要内容：

标的;

数量;

质量;

包装;

运输方式;

价格;

结算;

违约责任;

争议解决方式。

　　设备采购合同订立方式：

招标投标;

委托承包商配套供应;

按设备包干。

　　招标是国际承包合同订立最主要形式。

　　国际工程承包合同资格预审推荐程序：

发布资格预审公告;

向承包人颁发资格预审文件;

资格预审文件分析，挑选并通知入选投标人。

　　国际工程承包合同得到投标推荐程序：

准备招标文件;

颁发招标文件;

考察施工现场;

招标文件修改;

投标者质疑;

投标书的提交和接收。

　　国际工程承包合同实施阶段内容：

合同管理、计划管理、成本管理、财务管理、物资采购管理、质量管理、分包商管理、移交和竣工验收管理。

　　合同管理中心任务：

利用合同的正当手段防范风险、维护自身的正当利益，并获取尽可能多的利润。

　　计划管理是工程实施阶段的中心，也是项目经营目标的具体化。

物资采购管理是实施工程管理并取得利润的重要手段

　　国际工程施工中的质量管理通常由承包人的项目经理或指定的技术副经理或总工程师主管，主要内容是技术管理和质量保证。

　　获得整个工程合同的总承包人将该工程按专业性质或工程范围再分包给若干家承包人分担实施任务，是国际普遍采用的方式。

　　组织工程的移交和验收关系施工阶段合同履行的终止、合同价款的收取以及缺陷责任期的开始。

　　国际工程承包合同争议解决方式：

协商、调解、仲裁和诉讼。

　　大型建筑工程中，当事人普遍不愿将纠纷提交诉讼，倾向于通过在合同中规定的ADR（非诉讼纠纷解决程序）解决纠纷。

　　常用ADR方式：

仲裁;

FIDIC合同条件下工程师准仲裁;

⑶DRB（纠纷审议委员会）方式;

NEC（新工程合同）裁决程序

　　DRB的委员由在工程施工、法律和合同文件解释方面具有经验的专家组成，支付给DRB委员的费用包括聘请费和酬金。

　　DRB工作程序：

现场访问、纠纷提交、听证会、定期会、解决纠纷建议书。

　　DRB优点：

开始时就介人项目，了解项目管理情况及其存在的问题;

公正、中立，有项目工程施工方面丰富经验;

及时解决纠纷;

费用较低;

发包人和承包人自己选择委员;

建议不是强制性的，不具有终局性和约束力。

　　NEC早期预警程序：

出现增加合同价款、推迟竣工、工程使用功能降低问题，发包人和承包人均应立即向对方发出早期警告。

合同各方共同召开早期预警会议，各方研究并提出解决措施，以避免或减少该问题的影响，寻求对将受影响的所有各方均有利的解决办法，并决定最终应采取的措施。

　　NEC补偿事件程序：

非承包人的过失而引起的事件，承包人有权根据补偿事件对合同价款和工期的影响要求补偿，包括获得额外付款或延长工期。

　　NEC裁决人程序：

工程师代表的是发包人的利益，处理补偿事件可能引发承包人对其公正性的怀疑，在此种情况下，就依靠裁决人来解决纠纷。

　　建设工程监理合同条款：

工程概况（工程名称、工程地点、工程规模、总投资）;

词语定义;

组成合同的文件（监理投标书或中标通知书;

本合同标准条件;

本合同专用条件;

在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件）;

议定监理业务范围;

按本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬;

监理业务起止时间;

签字盖章和签约时间。

　　监理合同条件：

词语定义、适用范围和法规;

义务;

权利;

责任;

合同生效、变更与终止;

酬金;

其他。

　　监理合同专用条件：

依据;

;

范围和工作内容;

外部条件;

双方约定的委托人应提供的工程资料及提供时间;

书面答复时间;

提供设施;

工作人员数;

失职，承担责任;

支付报酬的计算方法、支付时间和金额;

支付报酬的币种和汇率;

奖励办法;

争议解决。

　　国际工程承包：

对工程项目进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等;

施工详图设计和部分永久工程的设计。

FIDIC施工合同条件（新红皮书）特点：

以竞争性招标投标方式选择承包商，合同履行过程中采用以工程师为核心的工程项目管理模式，适于整个土木工程。

　　EPC交钥匙项目合同条件（银皮书）适于工厂建设之类的开发项目，包含项目策划、可行性研究、具体设计、采购、建造、安装、试运行全过程

　　合同的简短格式适于价值较低、形式简单、重复性、工期短房屋建筑和土木工程。

　　FIDIC系列合同条件特点：

国际性、通用性和权威性。

　　FIDIC合同条件应用方式：

国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用;

合同管理中对比分析使用;

在合同谈判中使用;

部分选择使用。

　　英国NEC合同条件由英国土木工程师协会编制。

包括六种主要选项条款;

九项核心条件;

十五项次要选项条款;

。

　　NEC主要选项条款：

总价合同;

单价合同;

目标总价合同;

目标单价合同;

成本加酬金合同;

工程管理合同。

　　NEC核心条款：

总则;

承包人主要职责;

工期;

检验与缺陷;

支付;

补偿;

风险与保险;

争端与终止。

　　NEC不是某种标准的合同条件，而是内涵广泛的系列合同条件。

　　NEC的主要特征：

适用范围广;

为项目管理提供动力（强调沟通、合作与协调）;

简明清晰

　　美国建筑师学会AIA出版标准的项目设计和施工方面合约文件，用于机关业务和项目管理。

A系列：

发包人与承包人之间;

B系列，发包人与提供专业服务的建筑师之间;

C系列，建筑师与提供专业服务的顾问之间

　　AIA系列合同特点：

主要用于私营的房屋建筑工程，专门编制用于小型项目的合同条件。

　　AIA系列合同条件核心是通用条件。

计价方式：

总价、成本补偿合同、最高限定价格法。

危险源辨识方法：

专家调查法（头脑风暴法、德尔菲法）;

安全检查表（SCL）法

　　头脑风暴法：

专家创造性的思考，德尔菲法：

背对背的方式对专家进行调查

　　安全检查表法的优点：

简单易懂、容易掌握，可以事先组织专家编制检查项目，使安全检查做到系统化、完整化。

缺点：

一般只能做出定性评价。

　　危险性S的值20分以下：

可忽略风险;

20～70间：

可容许风险;

70～160间：

中度风险;

160～320：

重大风险。

大于320：

不容许风险。

　　危险源控制策划原则：

尽可能完全消除有不可接受风险的危险源;

不可能消除有重大风险的危险源，应努力采取降低风险的措施;

在条件允许时，应使工作适合于人;

应尽可能利用技术进步来改善安全控制措施;

将技术管理与程序控制结合起来

　　风险控制策划：

可忽略的：

不采取措施不必保留文件纪录;

可容许的：

不需要另外的控制措施，考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施维持;

中度的：

努力降低风险，仔细测定并限定预防成本，在规定的时间期限内实现降低风险的措施。

在中度风险与严重伤害后果相关的场合，须进一步地评价，更准确地确定伤害地可能性，确定是否需要改进控制措施;

重大的：

直至风险降低后才能开始工作。

为降低风险有时必须配给大量的资源。

当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施;

不容许的：

只有当风险已经降低时，才能开始或继续工作。

如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作

　　施工安全技术措施：

安全防护设施的设置、安全预防措施

　　安全教育的主要内容：

安全知识、安全技能、设备性能、操作规程、安全法规。

　　安全技术交底内容：

作业特点和危险点;

具体预防措施;

应注意的安全事项;

相应的安全操作规程和标准;

发生事故后应及时采取的避难和急救措施。

　　通过安全检查可以发现工程中的危险因素，以便有计划地采取措施，保证安全生产。

由项目经理组织，定期进行。

　　安全检查类型：

日常性、专业性、季节性、节假日前后的、不定期检查。

　　安全检查注意事项：

深入基层、领导与群众结合;

组织领导机构，配备适当检查力量;

各项准备工作;

目的和要求;

自查与互查结合;

查改结合;

建立检查档案

　　安全检查主要内容：

查思想;

查管理;

查隐患;

查整改;

查事故处理

　　职业健康安全事故：

职业伤害、职业病。

　　职业伤害事故：

物体打击;

车辆伤害;

机械伤害;

起重伤害（不包括上下驾驶室时发生的坠落伤害，起重设备引起的触电及检修时制动失灵造成的伤害）;

触电;

淹溺;

灼烫（指火焰引起的烧伤、高温物体引起的烫伤、强酸或强碱引起的灼伤、放射线引起的皮肤损伤，不包括电烧伤及火灾事故引起的烧伤）;

火灾;

高处坠落;

坍塌;

冒顶片帮;

透水;

放炮;

爆炸;

中毒和窒息;

其他伤害。

　　事故后果严重程度：

轻伤事故;

重伤事故;

死亡事故（1～2人）;

重大伤亡事故（3人及以上）;

特大伤亡事故（10人及以上）;

急性中毒事故

　　职业病为10大类共115种：

尘肺;

放射性;

中毒;

物理因素;

生物因素;

皮肤病;

眼病;

耳鼻喉口腔;

肿瘤;

其他

　　职业健康安全事故处理原则（四不放过）：

事故原因不清楚不放;

事故责任者和员工没有受到教育不放;

事故责任者没有处理不放;

没有指定防范措施不放过。

企业职工伤亡事故统计实行地区考核制度。

安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核。

　　伤亡事故处理规定：

事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由发生事故的企业及其主管部门负责处理;

伤亡事故处理应在90日内结案，不得超180日。

　　工伤认定：

工作时间和场所内;

工作时间前后在工作场所内;

患职业病;

因工外出期间;

上下班途中;

其他情形。

　　视同工伤：

工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡;

抢险救灾;

军队服役，因战、因公负伤致残，旧伤复发。

　　不得认定或视同工伤：

犯罪伤亡;

醉酒导致伤亡;

自残或者自杀。

　　在医治或疗养后被确认不宜继续从事原有害作业或工作的，应自确认日起两个月内调离原岗位;

工作需要暂不能调离的的技术骨干，调离期限最长不超过半年。

　　文明施工意义：

促进企业综合管理水平的提高;

适应现代化施工的客观要求;

代表企业的形象;

利于员工的身心健康、培养和提高施工队伍的整体素质。

　　现场环境保护意义：

保证人们身体健康和社会文明的需要;

消除对外部干扰保证施工顺利进行的需要;

现代化大生产的客观要求;

节约能源、保护人类生存环境、保证社会和企业可持续发展的需要

　　文明施工的规定：

个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度、持证上岗、奖惩制度、竞赛制度和各项专业管理制度。

　　气体状态污染物：

运动速度较大，扩散较快，大气中分布比较均匀的特点。

包括：

分子状态污染物、蒸气状态污染物。

　　蒸气状态污染物：

常温常压下易挥发，以蒸气状态进入大气（机动车尾气、沥青烟中含有的碳氢化合物、苯并[a]芘）。

　　粒子状态（固体颗粒）污染物：

微小液滴和固体颗粒，粒径在0.01~100μm之间，复杂的非均匀体。

分降尘、飘尘（10μm）。

　　气态污染物治理技术：

吸收法;

吸附法;

催化法;

燃烧法;

冷凝法;

生物法

　　水污染物工业;

生活;

农业

　　废水处理技术：

化学法（分离、分解）、物理方法，物理化学方法（吸附法，反渗透法，电渗析法）、生物法（降解）。

　　声音在20～20000HZ

　　噪声控制技术可从声源、传播途径、接收者防护、严格控制人为噪声、控制强噪声作业的时间等方面来考虑。

　　从声源上降低噪声，是防止噪声污染的最根本的措施。

建设工程职业健康安全与环境管理特点：

复杂性;

多样性;

协调性;

不符合性;

持续性;

多样性和经济性

　　安全生产：

使生产过程处于避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的损害风险（危险）的状态。

　　不可接受的损害风险：

超出法律、法规和规章的要求;

超出方针、目标和企业规定的其他要求;

超出人们普遍接受要求。

　　安全控制：

对生产过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列致力于满足生产安全所进行的管理活动。

　　安全控制的方针：

安全第一，预防为主;

以人为本。

　　安全控制的目标：

减少或消除人的不安全行为;

减少或消除设备、材料的不安全状态;

改善生产环境和保护自然环境;

安全管理的目标。

　　施工安全控制特点：

控制面广;

动态性;

控制系统交叉性;

控制的严谨性

　　安全技术措施计划实施：

建立健全安全生产责任制、设置安全生产设施、安全教育和培训、沟通和交流信息、通过安全控制使生产作业的安全状况处于受控状态。

　　施工安全控制的基本要求：

取得安全施工许可证后开工;

有施工企业安全资格审查认可证;

执业资格;

三级安全教育（进厂、进车间和进班组）;

特种作业操作证;

五定（定整改责任人、措施、完成时间、完成人、验收人）;

六关（措施、交底、教育、防护、检查、改进）;

设施齐全，符合规定;

施工机械安全检查合格。

　　危险源：

可能导致人身伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的危险因素和有害因素。

　　危险因素：

突发性和瞬间作用，有害因素：

在一定时期内慢性损害和累积作用。

　　危险源是安全控制的主要对象

第一类危险源、第二类危险源。

　　第一类危险源：

可能发生意外释放的能量的载体或危险物质（炸药、压力容器）。

　　第二类危险源：

造成约束、限制能量措施失效或破坏的不安全因素（电缆绝缘层、脚手架、起重机钢绳）。

包括人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境。

　　第一类危险源是事故发生的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件。

P304IZ206062索赔的方法

　　一、索赔意向通知

　　在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定的时间内将索赔意向以书面的形式及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明索赔权利，这是索赔工序的第一步。

　　三、索赔文件的提交

（一）总述部分

（二）论证部分（三）索赔款项（和/或工期）计算部分（四）证据部分

　　索赔文件首先应该交由工程师审核。

　　P305七、反索赔的基本内容

　　反索赔的工作内容可以包括两个方面：

一是防止对方提出反索赔;

二是反击或反驳对方的索赔要求。

　　P306IZ206063索赔费用的计算

　　一、索赔费用的组成

　　1.人工费。

对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;

　　由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用;

超过法定工作时间加班劳动;

法定人工费增长以及非承包商责任工期延期导致的人员窝工费和工资上涨。

　　P308二、索赔费用的计算方法

（一）实际费用法

　　实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。

（二）总费用法

　　总费用法就是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价是的估算总费用，即为索赔金额，

　　（三）修正总费用法

　　修正总费用法与总费用法相比，有了实质性的改进，它的准确程度已接近与实际费用法。

　　P310工期延期分类：

单一延误、共同延误、交叉延误

　　P311以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

　　发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

　　发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;

　　工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

　　设计变更和工程量增加;

（固定总价合同除外）

　　一周内非承包商原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　不可抗力;

　　专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

　　三、工期索赔的分析和计算方法

（一）工期索赔的分析

　　工期索赔的分析包括延误原因分析、延误责任的界定、网络计划（GPM）分析、工期索赔的计算等。

（二）工期索赔的计算方法

　　1.直接法2.比例分析法

　　如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，要分析其对总工期的影响，可以采用比例分析法。

　　3.网络分析法

　　假设工程按照双方认可的工程网络计划确定的施工顺序和时间施工，当某个或某向个干扰事件发生后，使网络中的某个工作或某些工作受到影响，使其持续时间延长或开始时间推迟，从而影响总工期，则将这些受干扰后的新的持续时间和开始时间等代入网络中，重新进行网络分析和计算，得到的新工期与原工期之间的差值就是干扰事件对总工期的影响，也就是承包商可以提出的工期索赔值。

P313IZ206071施工承包合同争议的解决方式

　　国际工程施工承包合同争议解决的方式一般包括协商、调节、仲裁或诉讼等。

　　一、协商解决

　　协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。

　　P314调解解决合同争议的优点：

　　提出调解，能较好地表达双方对协商谈判结果的不满意和争取解决争议的决心;

　　由于调解人的介入，增加了解决争议的公正性，双方都会顾及声誉和影响，容易接受调解人的劝说和意见;

　　程序简单，灵活性较大，调解不成，不影响采取其他解决途径;

　　节约时间、精力和费用;

　　双方关系仍比较友好，不伤感情。

　　三、仲裁

（二）仲裁的地点

　　国际工程承包合同争议解决的仲裁地点，通常有以下三种选择。

　　1.在工程所在国仲裁，这是比较常见的选择。

2.在被诉讼方所在国仲裁。

3.在合同约定的第三国仲裁。

　　（四）仲裁的特点

　　P3151.仲裁程序效率高，周期短，费用少2.保密性。

3.专业化

　　（三）DAB的任命

　　1、常任争端裁决委员会，在施工前任命一个委员会，通常在施工过程中定期视察现场。

　　2、特聘争端裁决委员会，由只发生争端时任命的一名或三名成员组成，他们的任期通常在DAB对该争端发出其最终决定时期满。

　　3、由工程师兼任，其前提是，工程师是具有必要经验和资源的独立专业咨询工程师。

　　（三）DAB的报酬

　　业主和承包商应该按照支付条件各自支付其中的一半。

　　（四）DAB的优点：

　　1、可以在项目地就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题;

　　2、委员公正性、中立性的规定通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见。

　　3、周期短，可以及时解决争议;

　　4、费用较低;

　　5、是发包人和承包人自己选择的，其裁决意见容易为他们所接受;

　　6、DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍可提请仲裁或诉讼。

　　招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。

　　在规定的时间内应向工程师提交施工进度计划，并根据批准的进度计划组织施工。

在有的工程中，合同可能要求承包商提交每月的施工进度计划并需获得工程师的事先批准。

如果工程师根据批准的进度计划进行检查后