最新装饰装修合同反诉优秀word范文 10页.docx

最新装饰装修合同反诉优秀word范文 10页.docx

《最新装饰装修合同反诉优秀word范文 10页.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新装饰装修合同反诉优秀word范文 10页.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

最新装饰装修合同反诉优秀word范文10页

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！

==本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！

==

装饰装修合同,反诉

篇一：

原告（反诉被告）倪某与被告（反诉原告）吕某装饰装修合同纠纷一案

原告（反诉被告）倪某与被告（反诉原告）吕某装饰装修合同

纠纷一案

_______________________________________________________________________________________

（201X）荣法民初字第02664号

民事判决书

原告（反诉被告）倪某，男。

委托代理人魏远畅、晏文辉，系重庆川伟律师事务所律师（特别授权）。

被告（反诉原告）吕某，男。

委托代理人莫华林、柯超，系重庆原野律师事务所律师。

原告（反诉被告）倪某与被告（反诉原告）吕某装饰装修合同纠纷一案，本院受理后依法由审判员何显美独任审理，后被告吕某提起反诉。

因案情复杂本案转为普通程序审理，由审判员何显美担任审判长，与代理审判员钟永建、人民陪审员黄信彪组成合议庭，分别于201X年10月27日、201X年2月27日两次公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）倪某及其委托代理人魏远畅、晏文辉,被告（反诉原告）吕某及其委托代理人莫华林、柯超均到庭参加诉讼,本案现已审理终结。

原告（反诉被告）倪某诉称，原告与被告于201X年10月25日签订了《装修合同》，约定由被告承包装修原告位于荣昌县棠城国际4楼的阿藏足浴休闲会所，工期为60日，开工时间201X年10月28日，竣工时间201X年12月29日，工程造价600000元。

合同约定：

由于乙方（被告）原因致使工期延误，每延误一天向甲方（原告）支付工程价款的千分之二的违约金。

原告按约定履行了付款义务。

因被告原因在201X年8月1日才取得验收合格证明，导致工程延期交付近7个月，且被告装修有质量问题，墙纸已经大面积出现发霉情况，给原告造成巨大的经济损失。

品迭原告应付被告工程款75000元后，被告还应支

付原告违约金等100000元。

为此，请求法院依法判决被告向原告支付违约金167000元，如果合同无效由被告赔偿原告经济损失167000元；被告对已装修的房屋因质量问题导致部分毁坏的墙纸进行返修；诉讼费由被告承担。

原告（反诉被告）倪某对被告（反诉原告）吕某提出的反诉请求辩称，要求驳回被告（反诉原告）吕某的反诉请求。

被告（反诉原告）吕某辩称，由于订立合同时原告房屋不具备装修条件，合同无法履行，原、被告双方签订的合同无效，不存在支付违约金。

被告（反诉原告）吕某反诉称，双方签订合同后，吕某便组织人员入场施工，然而由于该房屋主体工程未完工，房屋整体也并未进行验收，倪某无法提供水、电，导致工程无法正常进行，装修涉及到的幕墙、栏杆也无法作业。

在装修过程中倪某多次以书面、口头更改原设计的方案，致使工期不断顺延，原所约定的60个工作日无法完成。

201X年6月1日倪某自行将吕某装修的房屋投入使用至今。

倪某应付工程款670000元，扣除已付的430000元，尚欠240000元，品迭工程延期损失30000元和墙纸返修款30000元后，要求原告（反诉被告）倪某支付其损失180000元。

原告（反诉被告）倪某提供了以下证据材料证实其主张的事实及反驳理由，被告（反诉原告）吕某进行质证：

1、装修合同，拟证明原、被告双方的合同关系。

吕某无异议；

2、个体工商户登记信息，拟证明吕某是艺佳装饰设计公司的经营者。

吕某对该材料无异议，但认为与合同名称不一致，且已注销，与本案无关。

3、银行转帐及收条4份，拟证明已付工程款525000元。

吕某对收条中兰某收款95000元不予认可，认为与本案无关。

4、消防设施工程质量检测报告及消防验收意见书，拟证明消防在8月份才合格。

吕

某对证据材料无异议，因消防倪某已委托兰某办理了，与吕某无关。

5、租赁房屋合同及工资表，拟证明损失。

吕某对证据材料的真实性无法确定，不予认可。

6、照片，拟证明墙纸损

失。

吕某称如实际情况与照片相符，则没有意见。

7、物管公司的收据，拟证明201X年11月就已通水电。

吕某对其真实性无异议，但认为201X年11月1日前的水电无法证明，且以后的是临时用水用电。

被告（反诉原告）吕某为证明其主张及反驳的事实，提交以下证据材料予以证实，原告（反诉被告）倪某进行了质证：

1、装修合同，拟证明原、被告双方订立了装修合同，工程价款600000元，工期60个工作日，本诉原告对装修应提供水电，对工程增量款应在3月内付清。

倪某无异议。

2、工程预算书，拟证明装修范围及工程款630000元。

倪某无异议。

3、变更通知单5页，拟证明工程存在增量，工期应顺延，价款应增加。

倪某认为不是变更通知单，而是明确具体做法的图样，增加的10000元认可。

4、消费收据及宣传照片，拟证明201X年6月23日就有顾客消费，本诉原告在6月29日已完全使用、经营。

倪某称消防未验收合格，不能使用。

5、购货单，拟证明201X年3月装修基本竣工。

倪某认为是复印件不予质证。

6、证人陈某证实：

当时装修时水电用起不顺畅,是搭的临时用水电；工程的安全栏杆、玻璃幕墙对装修有影响，空调的安装也影响了装修进度；工程量增加主要是通道和背景墙。

倪某认为证人是吕某的工人，证言不真实。

经审理查明，201X年10月25日倪某将其准备开办的位于荣昌县棠城国际4楼“阿藏足浴休闲会所”发包给吕某装修，双方签订了《装修合同》，合同上吕某为乙方签名并加盖了“荣昌艺佳装饰”公章（早已被工商注销），倪某为甲方签名。

合同约定：

乙方为甲方

装修荣昌县棠城国际4楼，面积为1069平方米；合同价款600000元；工程期限60工作日，开工日期201X年10月28日（首期工程款到位后的第三天为开工日期），竣工日期201X年12月29日（按约定质量验收标准验收合格的日期为竣工日期，由乙方造成工期延误每日罚款201X元）；甲方提供施工期间的水源、电源；甲方变更或增减施工项目时，应与乙方协商，双方签署《工程洽商单》，明确调整的价款和工期的相应增减，合同履行中的各项协商事宜、项目变更等均须由乙方施工代理人与甲方共同商定并签署书面协议或《工程洽商单》，任何口头承诺或口头协议均无效。

合同当事人双方任何一方违约均须向对方支付约定的违约金，并赔偿因违约而给对方造成的损失，由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付工程造价的2‰的违约金；总造价内含消防设施安装及验收合格，及一切费用由乙方负责。

合同签订次日倪某向吕某支付首期款项300000元，吕某即组织人员进场施工。

在进行装修施工过程中，201X年12月14日倪某向吕某交付5份施工图样，并对大厅、大门增加更改出具书面承诺增加工程款10000元。

该装修工程在201X年3月底基本装修完毕，但由于消防方面未能验收合格，无法交付使用。

201X年5月3日倪某向兰某支付95000元，兰某签字的收条载明：

“今收到阿藏足浴休闲会所消防设施整改及含验收合格，一切费用95000元。

验收合格证书必须在本月15日至18日前给予阿藏足浴休闲会所。

”吕某为中间人签名。

201X年8月1日消防验收合格。

201X年6月29日倪某开办的阿藏足浴休闲会所开始对外营业。

倪某向吕某支付装修款430000元，向兰某支付消防设施整改验收款95000万元。

吕某称其增加的工程量价款70000元，未提供双方认可的设计变更洽商单等证实。

在审理中，倪某与吕某就装修的墙纸发生霉变维修的费用达成一致意见：

由吕某补偿倪某30000元，由倪某自行维修。

本院认为，吕某与倪某签订的《装修合同》，虽然吕某在合同上加盖了“荣昌艺佳装饰”公章，但该单位的主体资格早已消失，实际是吕某个人承建装修工程。

由于该合同涉及的装修工程系公共娱乐消费场所，其承揽装修工程的施工人应具有专业资质，吕某个人不具有装修的资质，其与倪某签订的《装修合同》应为无效。

吕某明知其无装修施工资质而承揽装修工程，对合同无效承担主要责任，倪某未能对吕某个人及所加盖的公章单位认真审查，对合同无效承担次要责任

吕某现已将工程完全装修完毕，倪某已向吕某支付了装修款430000元。

倪某要求向兰某支付消防设施整改验收款95000元应在吕某应收的工程款中品迭的问题，由于合同总价款中包含了消防设施的安装及验收合格的费用，吕某未能使消费设施验收合格,由兰某完成了消防设施整改及验收合格，吕某在兰某收取该项费用的收条上以“中间人”的名义签了名，是明知的当时未提出异议，故兰某所收的消防设施整改及验收合格的费用应在吕某的应收装修款中品迭。

吕某提出有工程量增加应增加价款70000元的主张，未提交合同约定应由双方签署的《工程洽商单》或书面协议，其提交的5份图和《工程预算书》不能证明有对方认可变更增加的工程量，但倪某认可更改大厅和大门增加工程款10000元应予支持，其他增加工程量及价款的证据不充分，不予支持。

故工程总价款为610000元。

吕某与倪某达成的墙纸维修费30000元的协议,本院应予认可。

倪某主张吕某支付延误工期的违约金，由于合同无效，不存在违约，不予支持。

但其主张合同无效赔偿损失的请求，由于吕某施工工期过长，使倪某支付房屋租金后无法按时使用租赁房屋，其损失的事实存在，但双方对合同无效均有责任,且吕某在反诉请求中品迭款项时认可工期过长承担损失30000元,应予主张。

综上，根据，《中华人民共和国合同法》第五十二条（五）、第五十八条及《中华人民

篇二：

王君诉（反诉原告）王坤装饰装修合同纠纷一案

王君诉（反诉原告）王坤装饰装修合同纠纷一案

_______________________________________________________________________________________

（201X）川民初字第311号

民事判决书

原告（反诉被告）王君，女。

被告（反诉原告）王坤，男。

原告（反诉被告）王君诉被告（反诉原告）王坤装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。

原告（反诉被告）王君委托代理人宋梦清到庭参加了诉讼，被告（反诉原告）王坤经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。

本案现已审理终结。

原告（反诉被告）王君诉称：

原告与被告于201X年8月27日签订了一份装饰工程承包合同书，原告将周口市川汇区龙润大酒店门面房装饰工程承包给被告施工，双方约定合同期限201X年8月27日至201X年10月6日，工程总价款150000元，逾期交工每日罚款1000元。

被告于201X年11月1日才将工程完工交付，逾期24天，依照合同约定，被告应当承担24000元的违约金。

另外被告在施工过程中又向原告借款201X0元。

为维护原告的合法权益，故诉至法院，要求被告偿还借款201X0元，承担违约金24000元，并负担本案诉讼费用。

被告（反诉原告）王坤缺席未答辩。

被告（反诉原告）王坤在反诉状中诉称：

在施工过程中，工程量增加，相应工程款也增加201X0元。

原告（反诉被告）共支付工程款135000元，暂扣质保金15000元，还下欠201X0元未支付，由于原告（反诉被告）拖欠工程款，致使工地停工待料，被告（反诉原告）被迫向原告（反诉被告）出具借据一份，借款201X0元用于购买加项工程所需材料。

因此请求法院判决原告（反诉被告）支付工程款201X0元，并承担反诉费用。

由于被

告（反诉原告）王坤缺席，原告（反诉被告）王君未作反诉答辩。

原告（反诉被告）王君向本院提交以下证据：

1、装饰工程承包合同书一份。

证明双方存在合同关系，合同约定了工程工期、工程质量保证期一年、质保金15000元及违约金的计算方法，每逾期一日支付违约金1000元；被告（反诉原告）王坤在合同书背面签字证明实际交工时间比合同约定逾期交工24日。

2、借据一份。

证明被告（反诉原告