资料Word文档下载推荐.docx
《资料Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《资料Word文档下载推荐.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
合同中明文规定的一笔金额,用于支付中提到的某部分工程的实施,设备材料供货以及提供服务所需的款项。
履约证书:
标志着承包商履行了合同中的全部义务。
不可抗力:
在我们社会中,有时会出现一些极端的‘天灾人祸’。
3、填空题:
21.除非另有协议,双方应在承包商收到_中标函_后_28_天内签定合同协议书。
22.承包商设备运到现场后,应视作准备为工程施工专用。
未经_工程师_同意,承包商不得从现场运走任何主要承包商设备。
但运送货物或承包商人员的车辆,无须经过同意。
23.工程师应在不少于_7_天前向承包商发出开工日期的通知。
除非专用条件中另有说明,开工日期应在承包商受到中标函后_24_天内。
24.误期损害赔偿费应按投标书附录中所列每天应付的金额,以_接收证书_注明的日期超过相应_竣工时间_的天数计算,但所有计算的赔偿总额不得超过投标书附录中规定的误期损害赔偿费的最高限额。
25.雇主应在_基准时间_前,将其取得的现场地下、水文条件及环境方面的所有有关数据,提交给承包商。
26.承包商在收到_履约证书_后_56_天内,向工程师提交按照工程师批准的格式编制的最终报表草案并附证明文件。
21.当合同任何部分的文本采用一种以上语言编写时,应以_投标附录中_指定的主导语言文本为准。
22.除非另有协议,双方应在承包商收到_中标书_后_28_天内签订合同协议书。
23.规范和图纸应由_雇主_照管。
24.工程师在发出包含应付指定分包商金额的付款证书前,可要求_承包商_提供合理的证据。
25.工程师应至少提前_24小时_将参加试验的意图通知承包商。
如果工程师没有在商定的时间和地点参加试验,除非_工程师_另有指示,承包商可以自行进行试验,这些试验应被视为是工程师在场情况下进行的。
26.承包商应编制月进度计划表,一式_6_份提交给工程师。
第一次报告所包含的期间,应自开工日期起至当月的月底止。
以后应_每月_报告一次。
27.工程师可以考虑承包商提交_投标书_时可能提供的预见的物质条件的任何证据,但不应受任何此类证据约束。
21.承包商应按照合同规定的或工程师通知的_基准线_、_基准点_和基准标高对工程放线.
22.在发出继续施工的许可或指示后,_承包商_和_工程师_应联合对受暂停影响的工程、生产设备、材料进行检查。
23.除非另有协议,双方应在承包商收到_中标函_后28天内签定合同协议书。
24.“当事方”根据上下文需要,指_雇主_或_承包商_。
25._竣工时间_指投标书附录中写明的,自开工日期算起至工程竣工的时间。
26.除合同另有规定外,无论当地有何惯例,测量方法应按照_工程量表_或其它适用资料表的规定。
27.FIDIC施工合同条件规定,_承包商_应作为投保方,为工程、生产设备、材料和承包商文件投保。
21.FIDIC施工合同条件中,争端时最终解决方式是国际仲裁
22.在承包商提交履约担保之前,雇主可以拒绝交出施工场地的进入或占有权
23.工程师可以随时指示承包商暂停工程某一部分或全部的工作
24.除非专用条件中另有说明,开工日期应在承包商收到中标函后42天之内
25.未经工程师事先同意,承包商不得撤销承包商带包的任命或任命替代人员。
26.当已颁发工程接收证书是,工程师应确认将保留金的前一半支付给承包商。
27.在发出继续施工的许可或指示后承包商和承包商应联合对受暂停影响的工程、生产设备,材料进行检查。
28.FIDIC施工合同条件规定工程师应作为投保方,为工程、生产设备、材料和长报上文件投保。
29.承包商在提交最终报表时应提交一份书面结清证明确认最终报表上的总额代表了根据合同或与合同有关事项,应支付给承包商的所有款项的全部和最终的结算总额。
21.除非专有条件中另有说明,并且日期应在承包商收到中标函后42天。
22.“材料”系指拟构成或正构成永久工程部分的各类物品。
23.当合同任何部分的文本采用一种以上语言编写时,应以投标书附录制动的主导语言文本为准。
24.未经工程师事先同意,承包商不得撤销承包商代表的任命或任命替代人员。
25.因进场通路对承包商的使用要求不适宜,不可用而发生的费用应由承包商承担。
26.直到工程师向承包商颁发履约证书,注明承包商完成合同规定的各项义务的日期后,才应认为承包商的义务已经完成。
27.除合同另有规定外,无论当地有何惯例,测量方法应按照工程量表或其他适用资料表的规定。
28.每笔暂定金额只应该按照工程师的指示全部或部分的使用,且合同价格应相应进行调整
29.当已颁发工程接收证书时,工程师应确认将保留金的前一半支付给承包商。
30.投保方应为工程、材料、生产设备和承包商文件投保,保险金额应不低于全部复原的费用。
21.如果雇主打算替换工程师,雇主应在替换日期之前至少( 42 )天通知承包商。
22.竣工试验开始前,承包商应按照规范要求向工程师提交( 竣工文件 )及操作和维护手册,它们应足够详细,使雇主能操作、维护、拆卸、再组装、调整和修复该部分工程。
23.( 工程师 )可以随时指示承包商暂停工程某一部分或全部的工作。
24.在发出继续施工的许可或指示后,承包商和工程师应联合对受暂停影响的( 工程、材料、生产设备 )进行检查。
25.直到工程师向承包商颁发( 履约证书 ),注明承包商完成合同规定的各项义务的日期后,才可以认为承包商的义务已经完成。
26.承包商在提交最终报表时应提交一份书面( 结清证明 ),确认最终报表上的总额代表了根据合同或与合同有关事项,应支付给承包商的所有款项的全部和最终的结算总额。
27.应投保方应为工程、生产设备、(材料、承包商文件)投保,保险金额应不低于全部复原的费用。
五.问答题
32.试写出FIDIC施工合同条件中规定的构成合同的文件及其优先次序。
答:
合同协议书、中标函、投标函、专用合同条件、通用合同条件、规范、图纸
33.试说明不可抗力的通知程序。
如果一方遇到或将会遇到不可抗力事件,导致其无法履行合同义务,则该方应将此类事件通知另一方,并说明哪些合同义务受阻不能履行;
该方应在得知不可抗力事件后,或本应该了解该事件后的14天内,通知另一方;
在通知发出后,受害方在不可抗力阻止其履行义务的时间段内,应被豁免履行该义务;
但本条款的任何规定,均不适用于合同一方向另一方支付款项的合同义务。
33.试说明保留金的支付程序。
当整个工程接收证书签发之后,保留金的一半应由工程师开具证书,并支付给承包商;
如果签发的接收证书只是某一工程区/部分,则支付的保留金应等于保留金总额的40%乘以该区段/部分工程估算合同价值占整个工程合同估算价值的比重;
在最迟的工程缺陷通知期到期之后,保留金余额应立即支付承包商
试说明承包商的索赔程序。
若承包商认为按照合同有权索赔工期和额外款项,他应尽快向工程师发出通知,说明导致索赔的事件;
该通知由承包商应在知道或本应知道该事件发生后的28天内发出,否则,承包商失去一切索赔权利;
在承包商得知(或本应意识到)索赔事件发生后的42天内,或承包商建议并经过工程师同意的其他时间内,向工程师提供完整的索赔报告,包括索赔依据,索赔的工期和款额;
若索赔事件是持续性的,该索赔报告可视为是临时的,之后,承包商每月提出进一步的临时索赔报告,给出累计索赔工期和款额,以及工程师可能要求的其他资料;
最终的索赔报告在索赔事件结束后的28天或工程师同意的其他时间内提交;
收到每项索赔报告后的42天内或工程师提出并经承包商同意的其他时间内,工程应给与答复,予以批准。
33.试分析承包商在什么情况下可以终止合同。
1.如果就业主不提供资金证明之问题,承包商发出暂停工作的通知,而通知发出后42天内,仍没有收到任何合理证据;
2.工程师在收到报表和证明文件后56天内没有签发有关支付证书;
3.承包商在期中支付到期后的42天内仍没有收到该笔款项;
4.业主严重不履行其合同义务;
5.业主不按合同规定签署合同协议书,或违反合同转让的规定;
6.如果工程师暂停工程的时间超过84天,而在承包商的要求下在28天内又没有同意复工,则如果暂停的工作影响到整个工程时,承包商有权终止合同;
7.业主已经破产、被清算、或已经无法再控制其财产等等;
5.试说明承包商有权提出延长竣工时间的原因。
1.发生合同变更或某些工作量有大量变化;
2.本合同条件中提到的赋予承包商索赔权的原因;
3.异常不利的气候条件;
4.由于流行病或政府当局的原因导致的无法预见的人员或物品的短缺;
5.业主方或他的在现场的其他承包商造成的延误,妨碍或阻止
36.在什么情况下,承包商对指定分包商的反对被认为是合理的。
1.有理由相信该分包能力不足,资源不足或财力不足;
2.分包合同没有明确规定,如果该分包一方渎职或误用材料,他应保障承包商不会因此而招致损失;
3.分包合同中没有明确规定,分包商向承包商保证,如果分包的工作作出了问题,分包商将为之承担一切责任,以及没有履行此类责任的后果责任。
试分析承包商提供的进度计划所包括的内容。
1.承包商实施工程的顺序;
2.涉及指定分包商工作的各个阶段;
3.合同中规定的检查和检验的顺序和时间安排;
4.一份支持报告,包括承包商的施工方法和主要施工阶段,以及各阶段现场所需的各类人员和施工设备的数量
33.试说明造成承包商有权提出延长竣工时间的原因主要有哪些?
2.异常不理的气候条件;
3.由于流行病或政府当局的原因导致的无法预见的人员或物品的短缺;
4.业主方或他的在现场的其他承包商造成的延误,妨碍或阻止
34.试说明当承包商未按雇主确定和通知的时间修补好应由承包商承当费用的工程缺陷时,雇主可采取哪些措施?
1.业主可以自行或委托他人完成修复工作,费用由承包商承担,但承包商对修复工作不再承担责任,承包商应支付业主由此造成的合理费用;
2.要求工程师与双方商定或决定从合同价格中进行相应的价款减扣;
3.如果出现的问题致使业主基本上不能获得工程和其主要部分预期使用价值,业主可终止全部合同或涉及该主要部分的合同,业主有权收回其支付的所有工程款或就该主要部分的合同款,加上业主的融资费和工程拆除清理等相关费用,同时保留合同或法律赋予业主的其他权利
保险的总体要求:
1若保险单中被保险人同时为业主和承包商双方,那么,任一方在发生与自己有关的投保事件时,均可单独运用该保险单,提出保险索赔。
除业主替他法人人员去进行保险索赔外,其他情况由承包商负责处理,这些“其他被保险人”无权直接与保险公司处理索赔事宜;
2投保方应按投标函附录中的时间规定,向另一方提供办理保险的证据以及保险单的复印件,同时通知工程师。
当支付保险费后,投保方也应通知另一方;
3双方都应遵守保险单的规定。
一旦工程实施过程中情况发生变化,与投保时提供给保险公司的不一样,投保方应通知保险公司,做出相应安排,以便保险单持续有效。
合同双方都不得单方面对保险单做出大的修改,若保险公司提出修改,先得到通知的一方应立即通知另一方;
4若发生未能从保险公司得到赔付的情况,则双方根据合同的义务和责任来承担该损失。
若由于投保方没有办理本应办理的保险,则本应能从保险公司办理获得的赔偿,应由投保方赔付。
工程和承包商的设备保险:
投保方应为工程本身、永久设备、材料以及承包商的文件办理保险,投保金额不低于全部重置成本、拆迁费加上相应利润额;
投保方应将保险的有效期一直保持到签发履约证书的日期为止
不可抗力的定义:
凡满足全部下列条件的特殊事件或情况可以认为构成不可抗力:
1一方无法控制2在签订合同之前,该方无法合理防范3事件发生后,该方不能合理避免或克服4该事件本质上不是合同另一方引起的。
不可抗力通知:
1该方应在得知不可抗力事件后,或本应该了解该事件后的14天内,通知另一方。
2但本条的任何规定均不适用于合同一方向另一方支付款项的合同义务
可选择的终止,支付以及解除履约:
本合同条件下规定了终止合同的情况如下:
(1)承包商违约,业主终止合同
(2)业主可以自由终止合同(3)业主违约,承包商终止合同(4)不可抗力超过一定的天数,双方任一方都可提出终止合同(5)根据适用的法律,出现不能再继续履约的情况下,双方任一方可以通知终止合同。
承包商索赔:
1如果业主方提供的原始参照数据出现错误,则业主方应负责,但承包商在使用这些数据之前应“使用合理的努力”来核实这些数据的准确性。
如果业主提供的原始数据出现问题,一个有经验的承包商也无法合理发现,并且无法避免有关延误和费用,则承包商应通知工程师,按承包商的索赔去索赔工期、费用和利润。
工程师接到承包商的通知之后应和双方商定或自行解决此类错误承包商是否事先可以合理发现,若不能,应给予承包商延长工期、费用和利润。
满足条件:
1首先证明,业主的错误数据导致了延误工期和额外费用2然后证明,承包商无法合理发现此类错误3按照规定的程序及时发出索赔文件
2“外部障碍的条件”指的是承包商现场遇到的外部天然条件,人为条件,污染物等,包括水文条件和地表以下的条件,但不包括气候条件;
如果遇到的外部条件无法预见,承包商同时发出了通知,发生的情况也导致承包商支出了额外费用和延误的工期,则他有权索赔此类费用和工期。
承包商有权索赔的三个前提条件:
发生的情况不可预见;
尽快发出了通知;
该事件对其有不利影响。
案例:
35.某工程项目按FIDIC施工合同条件签订了施工合同。
施工过程中,承包商未向工程师事先提供材料的样品和有关资料,就将采购的材料用于工程上,后经工程师检验,发现该批材料存在质量问题,工程师禁止使用这批材料。
经业主和工程师商定,经该工程的装饰分部工程指定分包给一家分包商。
但承包商证明该分包商没有能力承担该分部工程的施工,不同意使用业主和工程师指定的分包商。
[问题]
承包商采购和使用材料的做法是否合理?
为什么?
不合理。
承包商在将材料用于工程之前,应向工程师提交有关材料的样品和资料,取得工程师的同意。
承包商不雇佣工程师和业主指定的分包商是否合理?
合理。
如果承包商提出了反对雇佣指定分包商的理由,又尽快通知了工程师,并附有证明资料,则承包商没有义务雇用指定分包商。
36.某高速公路项目采用FIDIC施工合同条件,该工程施工过程中,陆续发生如下索赔事件(索赔工期和费用的数据均符合实际值)。
(1)施工期间,由于业主设计变更造成工程停工20天。
承包商提出索赔工期20天和费用补偿2万元的要求。
(2)施工过程中,现场周围居民称承包商施工噪音对他们有干扰,阻止承包商的混凝土浇注工作。
承包商提出工期延长5天与费用补偿1万元的要求。
(3)由于某段路基基地是淤泥,需进行换填,在招标文件中已提供了地质的技术材料。
承包商原计划使用隧道出渣做为材料换填,但施工中发现隧道出渣不符合要求,需进一步破碎以达到要求,承包商认为施工费用高出合同价格,需给予工期延长20天与费用补偿10万元。
39.某公路建设过程中,工程师发现承包商雇佣的分包商所分包的工程存在质量问题,工程师想承包商发出整改通知,承包商称该分包商施工的工程师经雇主和工程师批准的,本单位不承担该部分工程的质量责任。
最后雇主不得不雇佣他人修补该工程。
问题
(1)承包商的答复是否妥当。
不妥当,承包商应为分包商的一切行为和过失负责。
修补该工程的费用由谁承担,为什么?
承包商。
承包商应为分包商的一切行为和过失负责。
37.某国际工程防坡堤建设项目采用FIDIC施工合同条件,在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件,问工程师应如何处理?
(1)在施工过程中,工程所在国发生了大规模的政治活动,导致工程被迫暂停,承包商要求索赔工期20天
(2)复工后,承包商为了加快进度未得到工程师批准要求员工加班,事后以赶工为由向雇主索赔加班费10万元
(3)加班期间,员工多次罢工,造成承包商损失,承包商以员工为当地员工并非其本公司带来人员为由,要求索赔工期10天,费用5万元
38.在某国际工程项目中,合同中规定了一家供货商为指定分包商,承包商的之后,以曾与该供货商合作不愉快唯有提出反对指定,因未经雇主同意而作罢,在施工过程中,承包商与该供货商多次发生冲突,最后,在向指定分包商付款时,承包商提出该指定分包商未能按规定要求提供合格产品,最后,而拒绝向指定分包商付款。
问题:
(2)若承包商在拒绝向指定分包商付款时不能拿出充分证据,则雇主可否直接向指定分包商付款,若不能,请说明理由;
若能,请简要说明在此情况下,如何处理对指定分包商的支付。
在签发一个包含有指定分包商的款项的支付证书之前,工程师可以要求承包商提供证据,证明指定分包商已经收到了以前签发的支付证书中包含的指定分包商的有关款项,如果承包商不能提供证据,又没有向工程师书面说明他扣发指定分包商款项的理由;
以及证明承包商已经通知指定分包商有关扣款事宜以及扣款理由,那么,业主可以自行直接将有关款项支付给指定分包商。
36.某国际工程采用FIDIC施工合同条款施工、部分工程已经完工但尚未进行竣工检验,业主为了能够提前获得运营收益,经承包商同意后便使用了该部分工程。
事后承包商要求工程师颁发接收证书及由业主提前使用造成费用和利润的补偿。
(1)是否能判断业主已经接收该部分工程,为什么?
是,如果业主在工程师签发接收证书之前使用了某部分工程,该部分应被视为在开始使用的日期已经被业主接收。
(2)该部分工程自业主使用之日起照管责任由谁承担?
承包商照管该部分的责任即转移给业主。
(3)工程师将如何处理承包商的请求?
【P75】
如果业主如此接收或使用工程的原因导致承包商发生一定的费用,承包商应通知工程师,并有权提出费用和利润索赔,工程师应按程序确定该索赔。
36..某大型工程项目地质情况复杂,由于工程项目建设任务十分紧迫,要求尽快开工按时竣工,基础处理工程量难以准确确定,因此业主根据工程师的建议采用单价合同方式与承包方签定了施工合同,对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付都作了规定。
(1)在进行施工招标前,考虑到本工程的复杂情况,工程师对于有关工程变更的条款作了重点考虑。
作为工程师,你认为属于工程变更的事项都包括哪些方面的内容?
【P87】
1.合同中单项工作的工程量的改变,但此类工程量的变化也不一定构成变更;
2.合同中单项工作的质量或其他特性的改变;
3.工程某部分的标高、位置或尺寸的改变;
4.某项工作的删减,但此类删减的工作也不得由他人来做;
5.对原永久工程增加任何必要的工作,永久设备、材料、包括各类检验、钻孔和勘探工作;
6.工程实施的顺序和时间安排的变动。
(2)若由于雇主提出的工程变更要求而引发承包商的费用索赔和延长工期的要求,但雇主方与承包商对该项目索赔要求未取得一致,从而形成合同争议,试问应当通过什么样的方式处理和决定争议?
【P135】
双方中的任何一方可以通过向争端裁定委员会申请裁定,若双方中有一方不同意该裁定双方可以友好协商,如果协商不一致可以申请仲裁。
34.某国际工程项目,采用FIDIC土木施工合同条件。
该项目包括两个阶段移交的两个单位工程。
实施阶段两个单位工程的保留金分别为A工程10万元、B工程20万元,工程师签发工程接收证书的日期分别为:
A工程于1999年5月30日签发,B.工程于1999年10月30日签发。
两个单位工程的缺陷通知期均为1年,而且都圆满地通过了缺陷通知期的运行生产。
【问题】
(1)请说明保留金的来源。
保留金是为了确保在施工阶段,或在缺陷责任期间,由于承包商未能履行合同义务,由业主(或工程师)指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用。
保留金应分几次归还承包商?
归还承包商的时间分别为什么时候?
保留金的退还一般分两次进行。
A工程第一次保留金归还时间是1999年5月30日,第二次归还时间是2000年5月30日;
B工程第一次保留金归还时间是1999年10月30日,第二次归还时间是2000年10月30日。
当颁发整个工程的移交证书时,将一半保留金退还给承包商;
当工程的缺陷责任期满时,另一半保留金将由工程师开具证书付给承包商。
保留金每次归还多少?
A工程第一次保留金是5万,第二次归还保留金是5万;
B工程第一次保留金是10万,第二次归还保留金是10万。
35..某外资大型商业中心工程项目业主A与某一级施工企业B和某甲级监理公司C分别签定了工程施工合同(采用FIDIC施工合同条件)和施工阶段监理合同,工程开工后发生了以下的一些事件:
(事件一)在修建国际商品展销中心工程的基础施工中,由于班组违章作业,出现使已经过工程师检验合格的基础钢筋位移质量事故,在浇筑钢筋混凝土不久后,被工程师发现及时口头指示后书面通知承包方立即停工处理和整改。
承包方按工程师指令执行,提出质量事故报告及处理方案,经工程师审查批准后实施。
整改完成后,经工程师重新检验确认合格后,指令复工继续基础混凝土施工。
由此造成的经济损失由承包方承担,工期拖期不予延长,工程师还将此事故及处理情况向业主作了报告,而业主书面提出:
出现质量事故,工程师也负一定的责任,要求扣除1%的监理费作为罚金。
你作为工程师是否接受业主的要求?
不接受。
因为这次的基础钢筋位移质量事故是因为班组违章作业导致的,而在被工程师发现后,已经及时口头指示后书面通知承包方立即停工处理和整改,工程师还将此事故及处理情况向业主作了报告。
工程师已经做好职责范围内的事情了,所以没有必要接受扣除1%的监理费作为罚金。
(事件二)在地下管道施工中,管道铺设完毕后,承包方曾书面通知工程师要求检查管道铺设质量。
但工程师收到质量验收通知单后,在合同约定的时间内并未前来检验,也未提出延期检查的书面要求。
因此,承包方即将管沟予以回镇。
为此,工程师书面指令要求承包将管沟重新挖开,以便检验管道质量。
承包方按工程师的要求对管沟进行剥露,经工程师检查后,确认管道铺设质量未达到设计图纸和合同要求,也不符合标准和规范要求管道接合部位严重漏水。
因此,工程师要求承包方返工。
承包方按要求进行了管道的返工处理,经工程师检验质量合格予以确认后,将管沟重新回填,为此,承包方提出除管道返工费用是由于承包方原因的质量不合格应自己承担外,要求发包方补偿再度剥露费用(包括重新开挖、回填以及更新