索要工程款起诉状.docx

索要工程款起诉状.docx

《索要工程款起诉状.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《索要工程款起诉状.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

索要工程款起诉状

索要工程款起诉状

如何索要工程款起诉书?

下面是小编整理的几篇关于索

要工程款的起诉状范文，欢迎阅读参考。

索要工程款民事诉状一

原告：

河南XX建筑集团有限公司

法定代表人：

王XX董事长电话：

15135116XXX

住所:

XXX市北关区中华路北段彰德人家小区**街楼

被告：

山西XXXX房地产开发有限公司

法定代表人：

王XXX联系人闫建高130****

住所：

XXX市迎泽区桃园南路西巷**号

诉讼请求：

1、判令被告支付原告修建祁县梦幻庄园住宅楼工程余

款1209893元以及迟延支付的利息45744元（利息从2013年1月23日暂算至2013年9月13日）;

2、判令被告返还质保押金300000元;

3、判令被告支付原告1#、2#、4#楼地下室墙身防水及散水费用243345.56元;

4、判令被告承担本案全部诉讼费

事实与理由：

2011年4月8日，原被告双方签订一份“XXX省建设工程施工合同”，合同约定：

由原告公司承建被告山西XXX房地产开发有限公司XXX县梦幻庄园1#6#

住宅楼工程，承包范围包括：

土建、散水以内的给排水、电安装、门窗及室外装饰、1#---4#楼从已完成的施工部位接起，5#---6#从垫层开始，从2011年4月10日开工，2011年11月30日竣工，合同总价款约为2100万元，补充条款：

5#、6#从垫层施工至三层封顶，支付工程总值的30%，主体

完工（封顶）后付至工程总值的60%，室内墙面粉饰完工后付至工程总值的75%，全部完工验收合格后付至95%，剩余5%作为质保金，一年内如无质量问题，一次性返回。

2012年10月25日该项目工程竣工，经验收合格后双方结算工程总价款为17820617万元。

在该项目工程建设中，被告陆续支付部分工程款，因其周转困难，于2013年1月22日以该项目工程的13套住宅抵顶部分工程款，现仍有余款1209893元未付，后期1#、2#、4#楼地下室墙身防水及散水工程完工后，经多次与其沟通结算却迟迟不予接洽。

按照合同约定，在工程一年内无质量问题的情况下，应将每幢楼10万元共计30万元的质保金一次性退回，但至今也不予支付。

综上所述，被告的行为已经违反双方约定，并且严重影响了原告的正常经营及资金正常流转，给原告造成很大的损失，故根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》的相关法律法规规定，特向贵院提起诉讼，请求依法审理，维护原告的合法权益。

此致

XXXX区人民法院

具状人：

河南XXXX建筑

集团有限公司

索要工程款民事诉状二

起诉单位：

（全称）：

市县建筑公司

企业性质：

集体

经营范围：

工业与民用建筑

流动资金：

169.5万元

何时经何部门批准开业：

年月份经

县基建局批准

地址：

县乡电话：

开户银行：

工区历下办理处。

帐号：

法定代表人姓名：

职务：

被告单位（全称）：

市职工教育培训中心

地址：

市-路号

事由：

建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由：

年月日，县建筑工程总公司公司（原告，以下简称乙方）同市职工教育培

训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。

承包方式是“议标形式，也工包材料”

承包额为495125.74元。

开工日期定为年月日;竣工日期定

为年月日。

合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到年

月日乙方才正式开工。

在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。

甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979.

30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：

，于年

月日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书

（附原印件）。

教学楼工程于年月日完工。

三幢楼均经市建筑工程质童监督站校验合格交

付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交市建设银行

校准定这杂，双方无任何争议。

甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方

仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖

工。

经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅

炉房、坝墙等多项零建工程。

但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。

因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不

能支付，被迫于年月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。

开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将

自己的全部资料复印交给甲方。

后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。

《民法通时》第一百零六条规定：

“公民、法人

违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。

”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：

未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

诉讼请求：

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

（二）结算零建工程款：

174551.87元减去甲方垫付的材料款66913.30元，应付给乙方工程款10768.57元;

（三）赔偿乙方的经济损失：

年至年度拖欠

款的滞纳金54595.88ig;年月至月设

备闲置费57979.30元

以上三项合计，共242006.83元。

此致

市区人民法院

起诉单位：

县建筑工程总公司

公司（盖章）

年月日

附：

1.本状副本1份;

2.书证28件