220kv输电线路设计合同范本Word文档下载推荐.docx
《220kv输电线路设计合同范本Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《220kv输电线路设计合同范本Word文档下载推荐.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
第三条工程材料设备供应
1、发包人供应材料设备及价格确定：
省公司招标设备和材料以及生产部通过采购物资处采购的设备及材料以生产部批复的工程领料单执行，详见设备材料表。
2、采购承包人的材料设备及价格确定：
除上述设备和材料外，因工程施工需要承包人自行采购的，其数量、质量和价格应经过生产部批准后方可执行。
第四条竣工验收与保修
1、竣工验收：
承包方向发包方提供完整的竣工技术资料两套，承包方组织（包括发包方）竣工验收。
竣工验收合格后交付发包方使用。
2、保修期限为1年，保修期内承包方负责维修，维修费用在质保金内扣除（质保金为工程造价的5%）。
如果因为发包方人员使用操作不当发生的维修费用，由发包方负责。
第五条工程安全
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承
包人承担。
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
第六条争议的处理
双方因合同执行发生争议，双方应协商解决。
发包方（公章）：
法人代表或法定委托人：
联系电话：
年月日
承包方（公章）：
法人代表或法定代表人：
联系电话：
篇二：
输电线路架设合同书
输电线路架设合同书
甲方：
（以下简称甲方）
法定代表人：
电话:
乙方：
（以下简称乙方）
法定代表人:
电话：
根据《中华人民共和国合同法》和国务院《建设安装工程承包合同条例》及建设部印发的《建设工程施工合同管理办法》，结合本工程的具体特点，甲乙双方经充分协商，达成如下合同条款，共同信守。
一、乙方为甲方架设一条单回路三把锁电站至朝阳电站35KV的输电线路，施工地点位于竹溪县丰溪镇，线路全长初测为公里左右，具体计价长度以完工后实际测得数据为准。
二、甲乙双方商定：
在线路选用材料设备和施工作业时，将严格执行国家建设部《66KV及以下架空电力线路设计规范》的规定，对于本合同中未标明相关参数的，均以《66KV及以下架空电力线路设计规范》相关条文的参数为准。
三、本工程按总价全包的方式，以每公里元（小写元）的含税价格承包给乙方，除本合同第五条约定的由甲方自行购买的设备材料外，甲方不再承担其他任何费用。
乙方必须严格按设计规范施工作业，如因施工不当等各种原因造成费用增加由乙方自负。
四、双方约定：
开工后天内甲方不予付款，乙方自行解决相关材
料、施工设备及工人工资、生活费等。
工程进行到第天时，甲方向乙方支付承包费中的元（小写：
元），余款在工程完工并经有关部门验收合格后一次性支付。
验收合格后，甲方不得以任何理由拖欠乙方承包费，但因工程质量不过关而返工产生的费用，全部由乙方自己负责，乙方不得要求甲方追加费用。
五、甲乙双方约定：
甲方自行购买架空线路所需的导线、拉线、绝缘子、金具、门塔架等材料。
其他施工用具、水泥、砂等由乙方自备。
六、乙方对本输电线路的施工安全负完全责任。
在施工作业过程中，乙方应指派专人负责安全工作，监督指导作业人员严格执行各项安全规程、制度以及标准化作业指导书。
甲方不再派出安全监督人员，但有权随时对施工安全进行监督，对于乙方作业过程中出现的不安全因素或者违章作业行为，甲方有权制止或者要求乙方消除隐患，必要时有权要求停止施工，因此造成的损失由乙方负责。
对于乙方在施工作业过程中发生的一切人身伤亡事故、交通及机械、设备事故等，均由乙方单方面完全承担责任，甲方不承担任何责任和费用。
七、乙方对本输电线路的工程质量负完全责任。
乙方应规范施工。
确保工程质量和线路通电后的安全。
因质量不过关而造成用电工程中的财产损失、人身伤害等，应由乙方负责。
双方约定：
线路交工后一年内为质量保修期。
八、除安全施工外，乙方还应文明施工，避免与施工作业地域及周边其他人员发生纠纷，因乙方自己的原因引发纠纷而造成耽误工期、损失财产、人身伤害等，甲方不承担任何责任和费用。
九、双方约定：
年月日开工，年月日前完工。
乙方应按照约定的日期完成工程，因特殊原因需要延后的，甲乙双方可协商完工日期，若延后较短时间，可不签订新协议；
若延后时间较长，双方应签订备忘协议。
无特殊原因不能按时完工的，乙方承担违约责任，因此给甲方带来经济损失的，乙方应给予赔偿。
施工期间，乙方不得找借口终止施工，若中途无故停止施工，甲方有权更换施工队伍并有权拒绝结算承包费；
已支付的承包费，甲方有权索回，乙方拒绝归还的，甲方有权通过诉讼渠道解决。
十、线路完工后交付前，乙方应做好工程的保护工作，保护期间发生的各种器材丢失、损害由乙方负责。
十一、违约责任。
双方约定违约金数额为元（小写：
元）。
违反本合同条款未造成现实损失的，违约方向对方支付违约金；
违约行为造成现实损失的，违约方除向对方支付违约金外，还应赔偿相应的损失。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十三、合同正本一式四份，甲、乙双方各持两份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
委托代理人（签字）：
签订时间：
年月日
篇三：
10kV供配电工程设计合同
编号：
*********10kV输电线路工程
施工图设计合同书
委托单位：
***********************
承担单位：
二零一四年十一月
***********************10kV输电线路工程
施工图设计合同书
***********************（以下简称甲方）
***********************（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、原电力工业部《关于提高电力工程管理水平、落实工程合同制的若干意见》和《河南电基本建设管理办法》（试行）等有关规定，甲方委托乙方承担***********************10kV输电线路工程施工图设计工作，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：
***********************10kV输电线路工程
2.工程地点：
3.设计项目内容：
10kV输电线路工程施工图设计
二、设计项目依据：
1.国家有关政策、法令、法规及行业现行有关设计标准、设计规范；
2.甲方与***********************供电公司签订的供电方案协议；
3.甲方提供的设计要求及相关资料。
三、设计进度：
合同签订及提供完整的资料后二十个工作日内完成电力施工图设计。
四、设计文件份数：
乙方提供经供电局审核合格的施工设计图纸：
1份（套），并提供电子版图纸。
五、甲方责任：
1.甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求；
2.甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本资料，并对提供资料的可靠性负责，如果甲方推迟提供或提供的资料不满足设计要求，乙方则相应推迟设计进度；
3.维护乙方设计文件成果，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用；
4.按合同规定如期支付设计费；
六、乙方责任：
1.按照本合同约定内容，根据国家和行业相关规范标准，力求科学经济，合理节约的原则，开展设计工作并对设计质量负责；
2.按合同如期交付设计文件，参加甲方主持有关工程设计协调配合会议；
3.对由甲方提供的基础资料，未经甲方同意不得向任何第三方提供；
4.应配合施工，进行设计技术交底，负责设计变更。
5.设计文件确保通过当地供电公司客户服务中心审查合格。
6.提供设计企业资质证明文件。
七、设计收费及支付办法：
1.设计收费按国家发展计划委员会、建设部制定的《工程勘察设计收费管理规定》收取，优惠后的设计费经双方商定后为工程总造价的%，工程总造价为***********************万元（依据项目初步设计批复的工程概算书），得出合同总价为***********************元。
2.自本合同签订后5日内甲方应预付合同额的30%作为定金，设计文件通过当地供电公司客户服务中心审查合格后支付设计费总额的50%，工程竣工通过供电局验收正式送电以后支付剩余的20%。
每次付款前乙方需提供合同约定的相关资料。
3.乙方需在甲方每次支付费用前提供发票及相关材料。
八、违约责任：
1.除不可抗力因素外，甲方违约合同无权要求乙方返还定金；
乙方违约合同则双倍赔偿定金。
2.参照《建设工程勘察设计管理条例》有关违约条款，违约方应承担的相应经济责任。
九、解决争议的方法：
当甲乙双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决。
协商不成时，可向合同履行地有管辖权的法院提起诉讼。
十、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
与之签订的有关补充协议
与本合同具有同等法律效力。
十一、合同有效期与份数：
本合同一式捌份，甲方陆份、乙方两份，经双方签字并加盖公章之日起生效，交付设计文件、双方结算费用后自动终止。
十二、合同签署：
甲方（公章）：
法人代表（委托代理人）：
电话：
电话：
乙方（公章）：
法人代表（委托代理人）：
开户行名称:
中国建设银行股份有限公司郑州淮河路支行账号:
******************0签订日期：
签订地点：
篇四：
某110KV输电线路工程合同书
***工程CⅠ标
施工承包合同
（合同编号：
）
发包单位:
！
！
承包单位:
@@@二○一〇年九月二日
***工程CⅠ标合同协议书
发包人：
承包人：
@@@
！
（以下简称发包人）拟修建***工程CⅠ标，接受了@@@（以下简称承包人）为本工程施工、竣工验收和保修所作的投标，并于XX年9月2日签订了本协议书，合同总金额为人民币：
￥***.00元（人民币大写：
***元整）。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，并达成如下协议：
1、本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本协议的组成部分，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）本合同协议书；
（2）合同谈判备忘录；
（3）中标通知书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）招标文件及经双方确认进入合同的其它文件（另册）；
（7）投标书及其附件（含各种承诺函，相同问题的承诺函时间以最后的
承诺函时间为准）（另册）。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
上述文件的组成部份相互补充、互为说明，文件间若有矛盾时，按上述文件顺序从前至后解释，补充协议及澄清文件以时间在后的为准。
3、本协议书中有关词语含义与本合同《专用条款》《通用条款》中的定义相同。
4、承包人向发包人承诺
（1）按照合同约定施工、竣工验收并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
（2）工程建设施工质量满足国家《架空送电线路施工及验收规范》及与工程质量有关的其它现行国家标准和行业标准。
（3）工程进度确保按照业主规定的工期进行。
（4）工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，杜绝人身伤亡事故、重大设备质量事故和其他安全事故。
5、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
6、合同生效条件及其它
1）本合同必须同时具备以下条件才能生效：
（1）承包人按本合同专用条件规定提供合格的履约保函后；
（2）本合同双方法人代表或代理人签字并加盖公章后。
2）本合同正本2份，合同副本8份，具有同等效力；
正本合同双方各执1份，副本承包人执3份，发包人执5份。
发包单位：
法定代表人：
或委托代理人：
地址：
邮编：
传真：
开户行：
税务登记证号：
承包单位：
@@@法定代表人：
或委托代理人：
邮编：
传真：
开户行及账号：
***工程CⅠ标合同谈判备忘录
XX年9月3日，！
（发包人）、@@@（承包人），在！
10楼会议室，就***工程CⅠ标合同进行了谈判（参会人员名单附后），对有关问题达成一致意见，形成此备忘录。
1、工程施工有效工期从监理单位签发的开工令之日起至承包人提供合格的验收资料止计算，共140日历天。
2、发包人供应的塔材材料自工程开工60天后开始提供，导线自开工80天后开始提供。
3、工程塔基占地由发包人负责征用，施工临时占地、青苗补偿、经济作物、树木砍伐、场地清理、植被恢复以及其他相关费用由承包人自行负责。
4、工程验收相关标准以监理单位通知为准。
5、承包人应向发包人提供所采购材料相关厂家的合格证及进场前的试验报告，厂家签订的相关合同等资料。
6、承包人采购的绝缘子，进场前应逐片做耐压试验，保证绝缘子耐压等级，并提供试验资料，此项不引起商务变化。
7、由承包人采购的OPGW光缆经发包人咨询六盘水市供电局后，若采用知名厂家生产的产品，当此项材料引起的总价不超过投标报价3万元时，不引起商务变化；
若超过3万元，发包人给予承包人超过3万元以上部分的差额补偿。
8、承包人按监理通知的验收标准，提交合格的验收资料，工程验收合格后1个月内，工程由承包人负责看守，不引起商务变化；
若超过1个月后，工程还未投运，继续由承包人负责看守，引起的费用另行协商。
9、对发包人采购的材料，由业主、厂家、监理、承包人共同验收签证。
承包人接收后，若发生数量短少、毁损均由承包人负责。
10、商务部分应按以下事项办理：
（1）工程营业税及营业税附征由发包人代扣代缴，承包人提供当地税务机关开出的外出经营证，否则要代扣所得税。
（2）承包人购入的工程材料，由承包人提供材料购入发票原件，且发票的购货人为承包人，工程结算时提供购货发票的部分不再扣税，否则要扣相应的税费。
（3）发包人代扣的税收由发包人向承包人提供发票的记账联及完税证。
承包人：
二〇一〇年九月二日@@@
篇五：
220KV110KV35KV通用输电线路代维护管理协议
热电有限公司35KV变电站
代
维
护
管
理
协
议
电气安装工程有限公司
日期：
XX年2月2日
甲方：
热电有限公司
为了加强变电所运行设备技术管理，确保连云港田申热电有限公司35KV变电站安全运行，提高供电可靠性，避免电设备维护工作因运行管理出现漏洞，给用户和地区电造成重大损失，根据《合同法》、《电力法》、《架空电力线路运行规程》、《电力设施保护条例》，经连云港田申热电有限公司（以下简称甲方）和电气安装工程有限公司以下简称乙方）协商，由甲方委托乙方代维投运的设备，双方达成如下协议。
一、变电站概况
该变电站由35KV化41#基塔进线，引至3501隔离刀闸；
电缆下线至35KV变电站，变压器现容量为。
二、维护管理的范围、内容及标准
1、维护管理范围：
甲方委托乙方负责运行维护管理35KV化41#基塔下线隔离刀闸后段为以上分界点之后的35KV设备。
工程经验收合格后，在运行维护期间发现问题，由甲方委托鉴定质量问题，确定责任主体。
2、维护管理内容：
（1）、所属的35KV设施进行维护管理。
具体内容为：
母排、绝缘子、导线、避雷线、电缆及附件等。
（2）、维护管理包括定期巡查、清理绝缘子、安全标识的检查与更换、高压设备运行情况及变压器等；
规程要求的预防性试验；
发现和
处理设备缺陷，并有详细和符合实际的设备台账和记录。
运行规范按最新版国家、行业、地方标准规范执行。
（3）、巡检周期为每15天一次，并有详细和符合实际的设备台账和记录，运行规范按最新版国家、行业、地方标准规范执行。
（4）、在日常维护中，如发生材料费用超300元的，发生的费用由甲方负责。
特殊情况，如自然灾害、外力破坏或因甲方责任造成的一切，乙方不予负责，乙方可协助甲方共同解决，发生费用由甲方负责。
三、甲方责任
1、按协议规定及时办理代维费用支付，配合乙方做好规程要求的预防性试验，配合乙方做好通道处理等问题。
2、甲方应遵守各项安全规定、规程，严格按安全标准操作，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于甲方违规操作或安全措施不力造成人员（包括甲乙双方及第三方人员）伤亡事故及财产损失，一切责任及因此产生的费用由甲方承担。
四、乙方责任
1、乙方负责代维护范围内的设备运行、维护管理、定期消缺，发现问题及时处理，保证设备正常运行。
2、乙方应接受甲方的监督、检查，对甲方提出的合理整改意见必须及时整改。
3、特种作业人员必须有相关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
4、临时发生的事故抢修，乙方必须以最快的速度（3小时以内到
场）进行巡查、抢修，减少甲方停电损失。
5、配合甲方停电计划安排线路停电检修及预防性试验；
停电检修、预防性试验时间提前协商。
6、因乙方代管理维护不善造成设备事故及经济损失，乙方负赔偿责任。
非乙方原因的外力破坏或不可抗力造成的损失费用由甲方负责，但应积极配合甲方处理。
7、乙方应遵守各项安全规定、规程，严格按安全标准操作，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
五、维护费用及结算方式
年维护费用10万元/年，合同签订后一个月内支付50%的维护款，半年后支付剩余的50%维护款，以后每年提前一个月支付乙方下半年度代维费用，发生外力破坏或不可抗力造成的损失费用由甲方承担。
六、委托运行维护管理期限及合同解除
1、委托运行维护期限为自合同签订维护款到账之日起。
合同到期如双方愿意续约，另行签订合同。
2、合同变更、解除及违约责任：
合同任何一方拒不履行合同约定条款，另一方有权单方面解除合同，但并不因此免除合同解除之前应承担的约定义务。
合同签订及生效
本协议双方签字盖章后生效，一式四份，甲方二份，乙方二份。
争议解决
双方发生争议时，首先通过友好协商解决，如协商无法解决的，向连
云港仲裁委员会仲裁。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
代表人：
代表人：
篇六：
1-220KV输电线路及附属设施检修技术规范书
国上海市电力公司生产运维检修外包
服务集中采购项目
招标文件
220KV输电线路及附属设施检修技术部
分
招标人：
国上海市电力公司招标代理机构：
上海资文建设工程咨询有限公司
XX年6月
目录
1.项目概况...............................................................................................................................22.应答文件编制内容与要求...................................................................................................23.项目实施内容.......................................................................................................................64.项目实施需求.......................................................................................................................75.项目实施结果.......................................................................................................................86.其它相关说明.......................................................................................................................8
1、项目概况
1、线路本体：
导、地线调换；
导、地线断股、散股修补加强；
导、地线弧垂调整；
铁塔主材、辅材维修、调换、增补；
杆塔螺栓调换、紧固；
杆塔倾斜调整；
杆体裂纹超标、主筋外露的混凝土杆，采取加固措施进行修理；
杆塔基础混凝土局部修复；
横担、绝缘子及各类金具的更换、调整、增补；
故障指示仪更换、增补；
避雷器检测及调换；
接地装置更换、加装；
拉线调换;
在线检测装置维修、更换等。
线路零星铭牌、标识牌（杆号牌，警示牌，相序牌，航巡牌等）加装、更换；
线路防雷装置（接地、避雷器、塔顶避雷针等）加装、更换；
碗头护套、绝缘护套、防鸟装置的加装、更换。
2、线路辅助设施：
接地电阻测量，红外专业检测、导轨式防坠落装置等2、技术投标（应答）文件编制内容与要求、投标人资格审查资料
1、投标人概况表
投标人基本情况表
、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
（二）主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险影印件，管理过的项目业绩须附合同协议书影印件；
技
升级会员 