建设工程设计合同审查要点Word格式.docx
《建设工程设计合同审查要点Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程设计合同审查要点Word格式.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![建设工程设计合同审查要点Word格式.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-11/25/2bb77561-a215-4994-be5d-f9b084e77c6c/2bb77561-a215-4994-be5d-f9b084e77c6c1.gif)
施工许可证日期和实际施工日期不一致:
以施工许可证日期为准。
(四)审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置
对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令,可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。
1、明确工程师授权范围;
2、对于超越工程师授权范围的,由发包方确认。
(五)审查对安全文明施工的约定
一般约定由承包方承担,但为保护承包方利益时,可以约定一个兜底条款,如:
因为发包方原因造成的安全文明施工问题,由发包方承担一切损失。
(六)审查对于工期顺延的约定
1、工期顺延的原因,除规定不可抗力外,对于因工程内容变更、工期增加、设计变更、工程款支付、政府指令(停水停电)、地下物等因素造成的工期顺延,约定标准作为认定是否构成工期顺延的依据;
2、工期顺延的程序性约定:
承包方在一定时间内,书面报发包方认可、监理认可。
可以增加“视为”条款。
(七)审查合同价款的确定方式
一般有以下三种方式。
1、采用固定价格合同。
注意约定合同价款中包括的风险范围;
注意风险费用的计算方法,如:
合同约定工程总价款包含全部工程量内容,承包人无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程,发包人都没有增加支付的义务,并认为该项目已包含在总承包价款中。
本工程竣工结算时,只计算变更部分和材料价差调整部分,不再对报价书、标底价及中标价进行重新核对。
2、采用可调价格合同。
合同价款调整方法:
招标范围以内的工程量按实计算,定额计价,税前总价下浮。
设计变更及现场签证由总监、发包人现场工程师共同认可,施工期间工程变更或签证调整单项
元以内不予计取,元以上单项的变更或签证于竣工决算时调整,签证、变更的工程量按专项条款所规定的相应下浮率下浮。
3、采用成本加酬金合同。
这种方式采用不多。
点击律络科技有限公司,致力于利用互联、大数据分析技术,结合自身深厚的行业知识与经验,改造传统法律服务市场,为多方之间搭建便捷、高效的获取交易渠道,并为律师、企业提供高效的法律工作生产力工具。
点击律技术团队研发的同名互联法律服务平台,为企业、金融机构、律所及普通用户提供律师查询、企业诉讼分析等数据服务。
已经获得交通银行、江苏大海塑料等在内的几十家大中型企业及几百家中小型企业的使用及认可。
发展历程
XX年10月,点击律(上海)络科技有限公司正式创立;
XX年1月,第三方互联在线法律服务平台:
“点击律”正式上线;
同期“查律师”、“查企业”两个产品正式上线;
XX年6月,“做合同”产品上线;
XX年7月,“支点阅读”产品上线。
主营业务
点击律(上海)络科技有限公司成立于XX年10月,点击律由点击律(上海)络科技有限公司创建和运营,是一家真正独立客观的第三方互联法律服务平台。
目前公司产品为做合同、查律师、查企业及支点阅读都已上线投放使用。
公司产品
一:
查律师
查律师产品立足于点击律自有的法律数据库,运用大数据分析,根据用户搜索的关键词,全面展示匹配律师的执业地域、执业领域、胜诉率等信息,帮助用户匹配到靠谱的律师,解决法律服务市场主要的信息不对称问题。
查律师在“查律师”页面搜索关键字后,会显示出关联律师的执业地域、执业领域、胜诉率等信息,并且根据关键词的匹配度进行排列。
进入律师页面后可以了解律师更详细的信息,如律师的执业证号、联系方式、自我评价等信息,以及更多的数据化案件分析。
二:
查企业
点击律开发了至今较为全面、准确的涉诉企业数据库,通过对司法裁判文书的分析,将结果
直观地展示给金融机构,使得金融机构可以对拟进行风控审查企业的涉诉类型、涉诉金额、涉诉时间等有比较全面的了解。
点击律公司在第一时间对全国各地法院的案件受理情况进行实时监测,对于金融机构所关注贷款企业涉诉的信息在第一时间进行定点推送,以便金融机构在第一时间进行风险评估并决策。
点击律公司还针对金融机构年关注重点贷款企业的涉诉情况等,由资深的法律工作者对涉诉裁判文书等信息进行全面的人工分析,敏锐发现贷款企业各种有价值的信息,出具专门的分析报告供金融机构决策。
点击律公司不仅仅满足于现有的产品框架,已经着手完善产品数据的规划,围绕金融机构的风险控制不断地深度挖掘更多的信息,成为金融机构风险控制的最好决策助手。
篇二:
招标文件及施工合同审查要点
招标文件和施工合同中的审查重点XX-02-1809:
36:
14作者:
zzsen来源:
浏览次数:
3128
中正信造价咨询有限公司刘太轩
【摘要】招标文件及施工合同是建设工程承发包双方进行市场交易活动、履行义务、行驶权利的依据和准绳。
招标文件和施工合同约定是否合理、明确、全面关乎整个工程、尤其是工程造价管理控制效果的成败,因此,作为造价工程师对招标文件和施工合同的全面严格的审查就显得至关重要了。
笔者结合多年实践工作经验,简要阐述自身对招标文件和施工合同的审查重点问题的理解和把握。
【关键词】招标文件施工合同审查重点
建设工程施工招投标是在市场经济条件下进行工程建设项目有发包与承包所采用的一种交易方式,市场交易方式的最优选择。
在这种交易方式下,通常由工程的建设单位作为招标方就拟建的工程发布通告,提出有关招标项目的性质、数量、质量、技术要求,竣工日期及对承包商的资格要求等信息;
用法定方式吸引建筑项目的承包单位参加竞争;
由有意提供建筑产品的施工单位按照招标文件的要求,在规定的时间内向招标单位填报投标书,响应招标文件的要求,进行投标;
建设单位通过法定评标程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务并签订施工合同。
可以说招标文件及施工合同是发包与承包方交易的最直接、最关键的依据和约束。
作为一名造价工程师在审查施工招标文件、施工合同过程中如何把握重点,及时发现文件及合同漏洞,填补不稳定因素就显得尤其重要了。
下面笔者结合多年的工作经验对造价工程师站在业主的角度对施工招标文件、施工合同的的审查重点进行简要剖析。
1招标文件的审查重点
(1)审查招标文件中关于工程发包范围的描述是否明确,项目标段的划分是否合理,是否有利于施工过程中的造价控制;
以免因项目标段划分不合理而使得后续管理难度加大,管理成本提高。
审查工程发包范围与工程量清单编制范围是否一致,分包项目的预留预埋(管、盒、箱壳)是否有总包施工。
核查工程量清单所包含的所有工作内容与施工图纸所包含所有工作内容是否存在差异。
(2)有关报价说明的审核。
报价说明是对施工单位报价的要求,报价说明是否清楚、全面至关重要。
许多现场签证和竣工结算时产生的争议都是因为报价说明阐述不明确、不全面所致。
具体来说主要包括:
1)综合单价包含的内容,风险因素的考虑及风险系数的考虑。
2)措施项目费用的说明。
清单中未包含的措施项目承包商要根据其施工经验及现场情况自行考虑,单列列项或包含到其他项目。
一般建议建设单位将措施项目费一笔包死。
3)材料供应方式和材料供应价格包含内容的说明。
应明确阐明采用甲定乙供、甲定甲供、共定乙供等材料供应方式时,材料检测费、采购费、保管费是否要包含到综合单价中。
材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价,材料暂估价为材料到场价格,列入暂估价中的材料的检测试验费、保管费等所有费用,投标报价时考虑计入。
4)其他要求。
增加必要条款对一些施工过程中经常发生,又不易分清责任、不易明确计价,施工及结算时容易扯皮的工作内容做明确约定。
①投标报价还应充分考虑包含临时设施、安全通道、围挡结构、地面硬化、材料检验、
环卫环保、生活污水粪便排放、材料损耗及材料采保费用、垃圾清运、竣工清理、水电费等。
②建筑工程辐射、室内空气检测、电气测试、防雷检测、沉降观测费用、试车费、临时设施和塔基基础等的拆除费用、大门处的自动冲洗设备、工地现场监控设备的费用等亦应包含在内。
③地方政府及有关部门对建筑做法的地方规定包含在报价中;
如果使用商品砼应考虑包含防冻剂、泵送剂等所有外加剂及水泥增加量。
④工程所需临时水、电、道路及施工期间交通组织及周边关系协调等问题均由中标人自行解决,所需费用均己包含在投标报价中。
⑤投标人应自行踏勘工地现场,以充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
(3)结算方式的选择。
总价合同适用于设计图纸齐全、工程内容和技术经济指标规定明确的项目;
单价(或费率)合同适用于在施工图不完整、深度不足或准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时不能明确的项目;
成本加酬金合同主要适用于工程内容及其技术经济指标尚未全面确定、投标报价的依据尚不充分的情况下,发包方因工期要求紧迫必须发包的工程。
由于建筑工程在施工中会出现许多现场签证和设计变更,因此,在采用固定综合单价合同时,应特别注意不要忽略对清单以外项目的组价方法的约定,为以后的施工过程的变更结算做好准备。
清单外项目的组价原则一般为对清单外项目进行一个小的费率招标,结算时按定额结算。
(4)工程量清单的审查,工程量清单是招标文件的一个重要组成部分,作为造价工程师要重点审查。
审查主要工程量是否准确,项目特征描述是否明确、全面,分项工程是否全面、有无漏项等。
(5)招标代理费的计取办法。
根据国家相关文件规定在招标文件中不约定招标代理费由中标人支付,就应该由委托方支付。
而现行市场上一般都有中标单位支付。
一般表述如下:
标代理服务费按原国家计委计价格[XX]1980号文标准执行,由中标人支付。
(6)评分办法审查。
审查商务标的占分比例是否合理;
评标标底价计算方法是否合理,是否能达到引导合理较低价中标的结果,是否有对不平衡报价有效控制措施;
清单外项目费率竞标赋分是否合理等。
2施工合同的审查重点
审查合同条款时,针对不同工程,应特别注意专用条款及补充条款的约定是否严密,避免留有活口。
实际工作中发现,有些工程项目,采用施工方起草,建设方修改,双方协商签订的合同。
这样的合同更容易出现用词不专业、不严谨的情况,造成合同条款上的错漏,使施工方有空可钻,影响造价管理控制效果。
针对这样自行起草的施工合同,工程造价管理人员在审查时应对照示范文本,对影响工程造价的各项条款严格把关,特别注意材料价格、取费依据、计价方式、索赔处理方式和程序等相关条款的约定等。
所有条款的约定必须表述明确,不留错漏,不得产生歧义。
具体说来有以下几点:
(1)审查工程承包范围与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致,承包内容是否具体化;
发包人的工作内容是否与招标文件要求、投标文件承诺一致,费用风险的分配分担是否合理。
(2)审查合同对开工工期的约定是否严谨。
开工日期对工期的认定具有决定性意义。
一般说来,开工日期以发包方或监理工程师出具的开工通知书上的具体日期为准。
当实际开工日期与合同约定的开工日期不一致时,以实际开工日期为准。
(3)注意审查组成合同文件的顺序。
合同文件应能相互解释,互为说明,除专用条款特别约定外,组成合同的优先解释顺序为:
合同协议书、中标通知书、投标书及附件、合同专用条款、通用条款、技术标准规范、设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。
如合
同文件相互矛盾以顺序在前者优先。
其中,在合同履行过程中经承发包人洽商达成协议的书面变更文件及补充协议一律视为本合同的组成部分,应特别注明与合同正文具有同等法律效力。
(4)审查法律法规的适用性,合同条款编写过程中对地方和行业规章制度的筛选列示要尤为慎重。
一般合同中需要明示的法律行政法规有:
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国仲裁法》以及国家现行的有关法律、法规。
而特别需要注意的是合同条款中最好不要涉及财政部、建设部下发的“财建[XX]369号文”有关审计时间的相关要求。
因为该文件对审计时间的规定较为严苛,而目前现实情况有一定出入;
如果误将该文件相关内容列入合同条款,那么意味着一旦审计人员无法按规定时间完成审查工作,按照合同条款约定建设单位应按施工单位的报审值作为结算的依据。
(5)审查合同价款的确定和调整方式。
合同价款的确定主要有三种形式:
固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。
采用固定价格合同时还应注意约定清单外项目的结算办法。
1)固定价格合同。
签订该类合同时一定要注意明确约定各方所承担的风险范围,例如约定材料价格市场价格在一个约定的浮动范围由承包商自行承担价格变化带来的损益等。
同时,还应注意写明风险费用的计算方法,例如在合同条款中明确约定工程总价款包含全部工程量内容。
这就意味着承包方不论由于任何原因没有列入单价或总价款中的部分,发包人都可视为已包含所报总承包价格中,不再需要履行增加支付的义务;
该工程在竣工结算时,只需计算变更和材料价差调整部分,不再对报价书、标底价及中标价进行重新核对。
2)可调价格合同。
一般而言,合同价款按照招标范围以内的工程量按实计算,以定额计价,税前总价下浮的原则进行调整。
对于设计变更及现场签证的结算亦须在合同中作出明确阐述:
设计变更和现场签字须由总监理工程师、发包人现场负责人共同签字确认方可进入结算;
施工期间工程变更或签证单项调整在约定范围内不予计取,约定范围以外的变更或签证于竣工决算时调整;
签证、变更的工程量应按专项条款所规定的相应适当比率下浮。
3)成本加酬金合同。
该形式的合同一般用于工期紧迫、技术极为复杂的工程,如抢险工程等;
实际工作中采用不多,因此不做详细阐述。
(6)审查工程进度款支付方式。
工程进度款的支付主要有两种方式:
依据节点形象进度按比例支付、依据所完成工程量按比例支付。
若采用按节点形象进度付款的形式,承发包双方会根据合同特点加以约定。
审查时应注意核实进度款的支付是否与招标文件一致,预付款的扣除方式和比例是否合理,进度款是否存在超拨的风险等。
(7)审查工程变更的相关条款。
需要审查工程变更的确认流程是否合理,有无漏洞。
一般约定如下:
由于工程变更使得工程量或工作内容增减的,变更发生后*(合同中须写明)日内,承包人须向工程师提交书面报告,工程师审批通过书面报告后报发包人核准,书面报告经发包人确认并加盖公章后,方可作为调整合同价款的有效签证,在工程结算时支付。
承包人逾期不报,视为不涉及工程造价增加。
设计变更必须提供由发包人发出的或发包人委托设计单位经发包人审批后发出的工程变更通知书,否则将不被视为设计变更。
施工期间变更调整单项*元以内(合同中须写明)不予计取,*元以上单项的变更于竣工决算时调整。
(8)审查竣工验收和结算条款。
竣工验收合同条款的审查重点在于验收的主体资格、质量不合格情况下的整改措施和承包商应责任承担。
竣工验收时间一般约定为以质检站验收备案的时间为准。
国有投资建设工程的结算审计需要接受地方审计局审查的,要约定上已审计局的审计结果为准。
如:
工程结算以**区审计局最终审计确认的金额为准。
(9)其他审查要点。
主要包括有关争议解决途径和地点的约定是否详细、合理;
材料的供应形式和供应计划、材料价格调整方式是否约定明确、有无漏洞;
工程保险的支付约定是否落实;
工程结算审计后对审减值的处理办法。
3结束语
招标文件及施工合同是建设工程承发包双方进行市场交易活动、履行义务、行驶权利的依据和准绳。
招标文件和施工合同约定是否合理、明确、全面关乎整个工程、尤其是工程造价管理控制效果的成败,因此,作为造价工程师对招标文件和施工合同的全面严格的审查,及时发现弥补合同条款漏洞、防微杜渐,是保证承发包双方履约过程高效完成的前提,也是全面开展施工过程造价控制,完成投资控制目标的有力保障。
篇三:
XX版建设工程施工合同审查要点
符合性审查部分
未采用XX版合同范本(GF-XX-0201),主要合同条款的完整性、内容的
详尽及准确性不符合招标文件和中标通知书的要求;
备案合同不一致,合同中存在手写修改的地方,需经合同双方加盖公章确认合同主体不是独立法人,合同上单位名称和印章不一致;
双方未具备独立法
人资格;
双方代表为非法定代表人,若为委托代理人,委托代理人不具备权限及资格,双方所加盖公章为扫描件或传真件;
联合招标或联合体投标的,联合各方未同时与另一方签订合同;
专用合同条款及其附件未经合同当事人签字或盖章;
合同协议书部分
工程名称、工程地点、工程立项批准文号、资金来源、工程内容、工程承包
范围等与招标文件不一致;
质量标准、项目经理等与招标文件、中标通知书不一致
签约合同价与合同价格形式与招标文件、中标通知书不一致;
签约合同价大
小写不一致,合同价格形式与专用条款条中约定的价格形式不一致,安全文明施工费金额不符合招标文件或相关规范性文件的要求
合同工期与招标文件、中标通知书不一致,未填写具体的开、竣工时间,计
划开、竣工日期计算的工期与工期总日历天数不一致;
未填写合同生效条件
专用合同条款部分
未明确施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录等;
项目经理与中标通知书不一致,承包人对项目经理的授权范围超过项目经理
执业范围;
允许分包的专业工程未满足法律法规的要求,存在违法分包和肢解法宝的约
定;
特殊质量标准和要求低于国家标准中的强制性标准;
安全文明施工费的预付款最低比例、支付期限与招标文件不一致工期延误的约定
因承包人原因导致工期延误的罚款与条提前竣工的奖罚未对等;
变更估价原则约定与招标文件不一致,工程量清单数量有误差以及无相同项
目及类似项目单价的计价原则、计价方法未明确;
市场价格波动引起的调整方式、内容与招标文件不一致,基准价格的约定未
包括人工、材料、机械价格,且未明确其风险内容和幅度;
价格调整相关约定与招标文件不一致,在选择合同价格形式后,当事人双方
未根据招标文件的相关规定填写风险范围、风险费用计算方法以及风险以外合同价格调整方法。
采用无限风险、所有风险或类似语句规定风险内容及其范围(幅度);
预付款的支付约定与招标文件不一致,预付款的支付比例或金额、支付期限、
预付款扣回方式等与招标文件不一致;
计量原则约定与招标文件不一致,工程量计算规则未进行填写,并与招标文
件不一致;
进度款支付约定与招标文件不一致,未明确工程款支付过程中办里的工程
量、价格签字在工程结算中的效力;
缺陷责任期自实际竣工日期起计算,期限最长超过24个月,未区分工程保
修期,缺陷责任期满后发包人未退还质量保证金
工程保修期约定低于法定最低年限:
《建设工程质量管理条例》第四十条在正常使用条件下,建设工程
的最低保修期限为:
1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为
设计文件规定的该工程的合理使用年限;
2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏,
为5年
3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;
4)电气管线、给排水管理、设备安装和装修工程,为2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。
合同中违约责任条款不符合法律、法规的相关规定,未明确违约金的计算方
法,包括计算基数、利率以及计息日的约定等。
专用条款条承包人违约责任的承担方式和计算方法的约定与其他通用条款和专用条款中相应违约责任包括违约金的计算方法不一致;
篇四:
如何对建设工程施工合同的内容审查
想学法律?
找律师?
请上
http:
//如何对建设工程施工合同的内容审查核心内容:
如何对建设工程施工合同的内容审查?
建设工程施工合同是公司日常合同管理工作中常见的合同类型,数量多、金额巨大、涉及专业问题较多。
法律快车小编在本文介绍建设工程施工合同的内容审查的方法,希望对您有所帮助。
一、合同主体的审查
需具备相应的资质。
审核资质时应注意审核其资质证书的资质等级、有效期限等是否符合工程建设项目的要求,持证单位名称是否与承包单位名称一致等。
相关法条:
《建筑法》第13条“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、涉及单位和工程监理单位,按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
”第26条“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。
禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。
二、合同效力审查
XX第14号《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》:
1、承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的;
2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;
3、建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的;
4、承包人非法转包建设工程的;
有法律问题,上法律快车/retype/zoom/ac84cbb35022aaea998f0fa6pn=2&
x=0&
y=1275&
raww=168&
rawh=44&
o=png_6_0_0_135_1148_126_36__&
type=pic&
aimh=44&
md5sum=b42dadf947a0992af2c4e7737f1227ad&
sign=26493bfa93&
zoom=&
png=10894-20756&
jpg=0-0"
target="
_blank"
>
点此查看
5、承包人违法分包建设工程的。
三、施工合同第一部分协议书的内容审查
施工合同第一部分为协议书,