专用合同条款DOC23页参照模板可编辑Word文档下载推荐.docx
《专用合同条款DOC23页参照模板可编辑Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专用合同条款DOC23页参照模板可编辑Word文档下载推荐.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![专用合同条款DOC23页参照模板可编辑Word文档下载推荐.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-11/21/d20d7eff-d368-4f3e-a3c8-b65f156809fb/d20d7eff-d368-4f3e-a3c8-b65f156809fb1.gif)
完整的施工图纸。
承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:
按有关规定执行;
承包人提供的文件的期限为:
日内;
承包人提供的文件的数量为:
按总包要求;
承包人提供的文件的形式为:
纸质版;
发包人审批承包人文件的期限:
日内。
现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:
联络
1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点:
另行通知;
发包人指定的接收人为:
另行通知。
承包人接收文件的地点:
另行通知;
承包人指定的接收人为:
监理人接收文件的地点:
监理人指定的接收人为:
交通运输
出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:
执行通用合同条款。
场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:
发包人提供施工道路。
超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
知识产权
关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:
。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:
。
关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:
承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:
工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:
执行通用合同条款。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:
执行通用合同条款。
二、发包人
.发包人代表
发包人代表:
姓名:
;
身份证号:
职务:
。
发包人对发包人代表的授权范围如下:
在发包人的授权范围内,负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
.施工现场、施工条件和基础资料的提供
提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:
不迟于开工日期天前。
提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:
资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:
发包人是否提供支付担保:
发包人提供支付担保的形式:
三、承包人
.承包人的一般义务
承包人提交的竣工资料的内容:
承包人需要提交的竣工资料套数:
贰套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:
承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:
承包人提交的竣工资料形式要求:
()承包人应履行的其他义务:
项目经理
3.2.1项目经理:
周厚保(刘厚武);
建造师执业资格等级:
;
建造师注册证书号:
;
建造师执业印章号:
安全生产考核合格证书号:
;
承包人对项目经理的授权范围如下:
经承包人授权后代表承包人负责履行合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:
每日到场了解工程近况(特殊情况除外)。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:
承包人擅自更换项目经理的违约责任:
对工程造成影响由承包方负责。
承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:
承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:
开工前日。
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:
对工程造成影响由承包方负责。
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:
分包:
承包单位禁止分包。
工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:
履约担保
承包人是否提供履约担保:
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:
。
四、监理人
监理人的一般规定
关于监理人的监理内容:
关于监理人的监理权限:
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:
监理人员
总监理工程师:
监理工程师执业资格证书号:
;
关于监理人的其他约定:
商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:
();
()。
五、工程质量
质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求:
优良
。
关于工程奖项的约定:
隐蔽工程检查
承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:
日前。
监理人不能按时进行检查时,应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:
小时。
六、安全文明施工与环境保护
安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:
由承包方按发包方的要求执行。
关于治安保卫的特别约定:
由承包方负责、发包方协调。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:
文明施工
合同当事人对文明施工的要求:
七、工期和进度
施工组织设计
.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:
施工进度计划
施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:
开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限:
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:
。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:
。
工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
()因发包人原因导致工期延误的其他情形:
不计算在合同规定工期内。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:
总工期如延误,每天扣工程款合同定价的。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:
不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定:
异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
();
()。
八、材料与设备
材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料设备的保管费用的承担:
样品
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:
施工设备和临时设施
承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定:
九、试验与检验
试验设备与试验人员
试验设备
施工现场需要配置的试验场所:
施工现场需要配备的试验设备:
施工现场需要具备的其他试验条件:
现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定:
。
十、变更
变更的范围
关于变更的范围的约定:
变更估价
变更估价原则
关于变更估价的约定:
承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限:
发包人审批承包人合理化建议的期限:
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:
暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件:
《暂估价一览表》。
依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第种方式:
承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定:
暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定:
十一、价格调整
市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定:
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第种方式对合同价格进行调整:
采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:
采用造价信息进行价格调整。
()关于基准价格的约定:
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:
专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过±
时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过±
时,其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:
专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过±
时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过±
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:
专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±
其他价格调整方式:
十二、合同价格、计量与支付
合同价格形式
、单价合同。
综合单价包含的风险范围:
执行安徽省年综合定额。
材料、人工费调整、执行省内最近文件。
风险费用的计算方法:
按当地当月施工期间材料信息价调整。
调整按±
%以上、以内不调整。
风险范围以外合同价格的调整方法:
、总价合同。
总价包含的风险范围:
按合同约定执行
、其他价格方式:
预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额:
进场七日、按合同包干价的%支付备料款给承包方,剩余款项竣工验收后再一次性支付、留%作为质量保证金、竣工验收一年后支付,质量保证金银行利率为零。
预付款支付期限:
人员进场施工后。
预付款扣回的方式:
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限:
预付款担保的形式为:
计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则:
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定:
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第项〔总价合同的计量〕约定进行计量:
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:
工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定:
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:
12.4.3进度付款申请单的提交
()单价合同进度付款申请单提交的约定:
()总价合同进度付款申请单提交的约定:
()其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:
12.4.4进度款审核和支付
()监理人审查并报送发包人的期限:
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:
()发包人支付进度款的期限:
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:
支付分解表的编制
、总价合同支付分解表的编制与审批:
、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:
十三、验收和工程试车
分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前小时提交书面延期要求。
竣工验收
竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:
移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:
工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容:
()单机无负荷试车费用由承担;
()无负荷联动试车费用由承担。
投料试车
关于投料试车相关事项的约定:
竣工退场
竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:
十四、竣工结算
竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限:
竣工付款申请单应包括的内容:
竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:
发包人完成竣工付款的期限:
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:
最终结清
最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:
承包人提交最终结算申请单的期限:
最终结清证书和支付
()发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:
()发包人完成支付的期限:
十五、缺陷责任期与保修
缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:
质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:
扣除工程总价的。
承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第种方式:
()质量保证金保函,保证金额为:
()的工程款;
()其他方式:
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第种方式:
()在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
()工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
()其他扣留方式:
关于质量保证金的补充约定:
保修
15.4.1保修责任
工程保修期为:
一年
修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:
十六、违约
发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
()因发包人原因未能在计划开工日期前天内下达开工通知的违约责任:
()因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:
()发包人违反第款〔变更的范围〕第()项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:
()发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:
()因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:
()发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:
()其他:
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:
十七、不可抗力
不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:
因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
十八、保险
工程保险
关于工程保险的特别约定:
其他保险
关于其他保险的约定:
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:
通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:
.争议解决
争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:
争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:
选定争议评审员的期限:
争议评审小组成员的报酬承担方式:
其他事项的约定:
争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:
仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决:
()向仲裁委员会申请仲裁;
()向马鞍山市人民法院起诉。
工程质量保修书
发包人(全称):
安徽省马鞍山市玉鹰实业有限责任公司
承包人(全称):
马鞍山市太平建筑安装工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就钢结构厂房增建(工程全称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的部位和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容,双方约定如下:
、屋面漏水、倒坡积水;
、地坪空鼓,开裂,起砂;
、内外墙抹灰等饰面脱落;
、主体结构变形,裂缝超过国家规定和设计要求及其他应保修内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
.屋面防水工程、有防水要求的部位和外墙面的防渗漏为一年;
.装修工程为一年;
.电气管线、给排水管道、设备安装工程为一年;
.供热与供冷系统为一个采暖期、供冷期;
.给排水设施、道路等配套工程为一年;
.其他项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
.质量保修完成后,由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项:
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):
承包人(公章):
地址:
地址:
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
委托代理人(签字):
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开