钢构建设工程施工承包合同南竣2文档格式.doc
《钢构建设工程施工承包合同南竣2文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢构建设工程施工承包合同南竣2文档格式.doc(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![钢构建设工程施工承包合同南竣2文档格式.doc](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-11/1/ab2a9b7d-1368-4e90-9e3b-84cc573ca863/ab2a9b7d-1368-4e90-9e3b-84cc573ca8631.gif)
工程项目部办公室
签订日期:
2010年12月1日
发包人:
承包人:
根据《合同法》、《建筑安装工程承包合同》及经济合同条例规定,经双方协商一致,依法签订本合同。
一、工程概况
青少年校外体育活动中心
漳州市南靖县建设东路
工程内容:
青少年校外体育活动中心钢结构及屋面板等,具体以工程量清单为准,施工设计图为依据
二、工程承包范围
承包形式:
包工包料形式
承包范围:
施工设计图纸(项目编号XMJZ090630),轴线b-1交a-1;
b-k交b-a轴所含钢结构及屋面板等
三、质量标准:
合格(以监理、建设、质量监督等有关单位验收为标准)
四、合同价款:
工程总造价:
贰佰肆拾万元整(人民币)(¥
:
2400000元):
此造价不含土建、不含消防、不含环保、不含水电、不含铝合金窗等,报建费及政府费用和一切税务发票等由甲方负责。
乙方提供总工程价70%材料发票(每次进度款支付前提供),内业资料及工程所需材料检测费用。
第五条:
付款方式
1、预付款:
合同签订后7日内付伍万元人民币做为钢结构工程备料定金。
2、进度款:
钢柱梁材料进场后验收合格3日内付至钢柱梁材料工程款的80%;
3、进度款:
钢柱梁安装完毕后按每月完成量的付至总工程款80%支付;
验收合格内业资料交付甲方后10日付至总工程款的95%;
余款5%作为质量保证金,自验收合格之日起二年内付清。
第六条:
工程期限
同签订后现场具备条件,按甲方通知进场,甲方应提供相应的现场施工条件,具体施工进度见施工进度表。
本工程现场施工为45个施工日,工期具备吊装钢柱、梁日开始计算(遇春节应扣除法定节假日)。
第七条:
工程提前竣工或逾期的奖惩条款
1、如乙方未能在规定施工工期期限内竣工,则延迟一天为5000元;
2、逾期的罚款由甲方在乙方应得的工程款内抵扣,最高限额不超过10万;
3、逾期限时甲方依本合同的规定终止合同的一部分或全部工作,乙方不得有异议;
4、工程竣工后,如甲方未能及时付款,应按当期银行贷款利息计息;
第八条:
钢结构工程施工配合
甲方应提供足够乙方使用的临时设施场地。
乙方应派一个项目经理两个施工员以上住现场配合施工。
第九条:
工程延期
有下列情况之一者,工程工期顺延:
1、施工期间如因甲方设计变更而影响工程进度;
2、遇人力不可抗拒自然灾害而影响工程进度;
3、配合甲方其它工程进度的需要而影响乙方工期;
4、其它乙方提出,经甲方确认系非因为乙方的原因而影响工期。
第十条:
工程保险
乙方就本身工程范围内自行投保相关保险。
第十一条:
工程材料
乙方业主找吧文件内容提供的各种材料品牌施工,需附检验合格证,以备业主及质检部门抽检、验收。
第十二条:
工地安全
乙方应遵守甲方及工地有关规章制度;
乙方应按操作规程和施工组织设计施工,严禁野蛮施工,违章操作,违章指挥;
施工期间乙方应在工作地点明显处设置警告标志并在工作现场准备夜间照明及投光等安全设施,对于工地附近人员及公私财产的安全,必须予以防范;
本工程施工期间若因乙方疏忽造成人员及财产损失或损坏等概由乙方负一切法律及赔偿责任。
若因甲方及外单位无关人员擅自闯入施工现场或其他非乙方原因造成安全事故,则由责任方负责;
乙方应经常保持工地的卫生,文明施工;
对电器、机械及高空作业安全设施等乙方应经常派合格人员检查及保养;
甲方对乙方施工安全及卫生做定期或者不定期检查,乙方应予以合作不得拒绝;
检查结果如果有违反有关规定是,除依规定处罚外,并通知乙方限期整改,逾期不改者后果自负。
第十三条:
工程验收及工程质量
总工程完工后,乙方应及时提交完整的内业资料并配合甲方报送有关单位组织验收,如乙方不配合甲方有权拒付后期工程款,工程所造成的损失由乙方负责。
乙方完成撤场并按国家工程竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料和验收报告后。
才能开始办理验收。
验收方法参照《钢结构工程施工质量》GB50205-2001及国家其它相关规范要求进行质量验收;
本工程质量应达到合格标准;
甲、乙双方应及时办理工程的检查及验收手续,若甲方要求复检,乙方应予以配合;
工程竣工后,甲方未及时组织验收而投入使用,则视为验收通过。
第十四条:
工程移交
工程竣工并经甲方正式验收合格,且甲方依本合共第五条付清乙方所有款项后,本工程的所有权移交为甲方所有;
本工程保修期限为贰年,在保修期内,由乙方免费保修;
保修期满后,甲方应付清工程尾款。
第十五条:
工程变更及合同修改
合同履行中,如遇甲方图纸更改或工程量变更,甲方应以书面形式通知乙方,并补偿由此造成的损失及费用;
本合同如需要修改是,应经双方同意,并以书面形式签定补充协议,共同组成合同内容。
第十六条:
争议
本工程在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决,或请有关部门进行调解;
因一方原因造成合同无法继续履行是,应以书面形式通知对方,双方办理合同终止协议,并由责任方赔偿一切经济损失;
甲乙双方均同意,因本合同或违反本合同引起任何争议而无法由双方协议解决是,由具有管辖权的原告所在地人民法院裁定。
第十七条:
合同时效
本合同自签定之日起生效,所有工程款结清后自动失效。
本合同一四份,双方各执贰份为据。
第十八条:
其他事项。
甲方:
(公章) 乙方:
(公章)
签字代表:
(签字) 签字代表:
(签字)
联系电话:
联系电话:
年月日 年月日
帐号:
6