电力设计工程设计合同.docx
《电力设计工程设计合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力设计工程设计合同.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
电力设计工程设计合同
委托书
甲方：
乙方：
甲方委托乙方设计银川市
设计范围及内容：
泵站高、低压配电工程设计
设计完成时间为：
2016年4月20日
甲方：
（签章）
甲方签字：
联系电话：
2016年3月31日
建设工程设计合同
（二）
（专业建设工程设计合同）
工程名称：
工程地点：
银川市
合同编号:
（由设计人编写）
设计单位资质：
发包人：
设计人：
签订日期：
2016年3月30日
中华人民共和国建设部
设计人：
发包人委托设计人承担银川
工程地点为：
_银川市永宁县闽宁镇_，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签定依据
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《建设
工程勘察设计市场管理规定》
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：
（1）GB5006—97《66kV及以下架空电力线路设计规范》
（2）SDJ206-87《架空配电线路设计技术规程》
（3）GB50060-1992《3-110kV高压配电装置设计规范》
（4）BG/50054-2011《低压配电设计规程》
（5）DL/T5352-2006《高压配电装置设计技术规程》
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义
或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2发包人要求及委托书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行
业特点填写）
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
设计委托书，提资时间遵循双方协定时间。
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：
本设计公司执行国家发展计划委员会、建设部计价格
（2002）10号文的具体规定，本工程设计将向发包人递交施
工图设计图、文8整套。
交图、文地点经双方协定在本设计
公司。
交图时间为2016年4月20日。
第七条费用
7.1双方商定，本工程勘察设计费为大写:
7.2工程设计费只含设计内容范围之内的工程设计。
第八条支付方式
8.1本合同生效后，发包人一次性结清设计费，不留尾款。
8.2设计人收到委托书时，开始设计工作。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,
设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时。
双方除另行协商签定补充协议（或另订合同），重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费，如返工量较大时，交付图纸时间应经双方协商后按实际返工量相应延长。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金（或设计费）;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现
9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。
并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为15年。
9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的百分之二。
9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍
返还发包人已支付的设计定金（或设计费）。
9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，末经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。
双方当事人末在合同中约定
仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向设计单位所在地人民法院起诉。
第十二条合同生效及其它
12.1设计人在本合同施工安装期间应派人驻施工现场进行配合与解决相关问题，发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备生产厂或供货商。
12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.6本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，发包人贰份，
设计人贰份。
12.7本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部
门规定的审查部门备案；双方认为必要时，至V工商行政管理部门鉴证。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部
分，与本合同具有同等法律效力
12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：
（盖章）
设计人名称：
（盖章）
法定代表人：
（签字）
委托代理人：
（签字）
住所：
法定代表人：
（签字）
委托代理人：
（签字）
住所：
邮政编码:
传真：
0
开户银行：
建行石嘴山市分行
银行帐号:
6
鉴证意见：
（盖章）
经办人：
鉴证日期：
年月日
邮政编码：
0
电话：
电话：
传真：
开户银行：
农行石嘴山市支行
银行帐号：
税号：
建设行政部门备案：
（盖章）
备案号：
备案日期：
年月日
升级会员 