建设工程施工合同条款Word文件下载.docx
《建设工程施工合同条款Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同条款Word文件下载.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
四、质量标准
工程质量标准:
合格
五、合同价款
金额(大写):
约肆仟伍佰捌拾叁万元(人民币),最终价款按审计数为准。
¥
:
约元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
8.工程量清单
9.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:
2010年7月8日
合同订立地点:
徐霞客镇镇政府
本合同双方约定法定代表人签字盖章后生效。
发包人:
(公章)承包人:
(公章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
工商行政管理机关鉴证意见:
经办人:
鉴证机关(章)
年月日
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
《建筑法》、《合同法》、江苏省工程建设质量管理条例及江阴相关的地方性规章和政策性文件。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量检验评定标准。
发包人提供标准、规范的时间:
按通用条款规定
国内没有相应标准、规范时的约定:
无
4.图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
开工前一周,施工图五套。
发包人对图纸的保密要求:
使用国外图纸的要求及费用承担:
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名:
职务:
监理工程师
发包人委托的职权:
5.3发包人派驻的工程师
职务:
职权:
5.6不实行监理的,工程师的职权:
7.项目经理
薛晓庆职务:
项目经理
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
现场施工条件已具备
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
开工前临时用水、用电接至施工现场
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
开工前满足施工道路畅通
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
建设单位在开工前提供
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
按规定内容和时间办理
(6)水准点与坐标控制点交验要求:
开工前现场以书面通知承包方
(7)图纸会审和设计交底时间:
开工前一周内
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
按有关部门及行业的要求进行保护
(9)双方约定发包人应做的其他工作:
8.2发包人委托承包人办理的工作:
无
9.承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
每月月底提供验工月报一份,每月底提供月度进度计划一份。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
按有关规定及乙方施工组织设计承诺负责安全保卫工作。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
(5)需承包人办理的有关施工现场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
工程竣工前对承包人承包范围内的工程负责。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
(8)施工场地清洁卫生的要求:
达到现场环卫要求。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
工程开工前。
工程师确认的时间:
工程开工前。
10.2群体工程中有关进度计划的要求:
无
13.工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
1.施工现场临时停电停水。
2人力不可抗拒的因素。
3.双方约定的其它因素。
4.设计变更增加等因素
四、质量与验收
17.隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:
基础、砼浇筑前后、墙体、门窗、屋面防水等分部按规定办理。
19.工程试车
试车费用的承担:
无
五、安全施工:
乙方全面负责
六、合同价款与支付
本工程为甲方委托乙方建设霞栖苑三期安置房工程,经双方商定,由乙方全额垫付工程款,具体回购方式为第一期:
工程验收合格之日起满六个月后的七个工作日内支付20%,(如审计结束,按审计价的20%支付,如审计未结束,按合同价的20%支付),第二期:
第二年(指第一期起满一年)支付审计价款的20%,第三期:
第三年(指第一期起满二年)支付审计价款的20%,第四期:
第四年(指第一期满三年)支付审计价款的20%,第五期(指第一期满四年)付清余款。
23.合同价款及调整
①、本合同价款统一采用双方确认的标底确定。
(1)合同价格:
按《江苏省建筑与装饰工程计价表》及《江苏省建设工程费用定额(2009)年》测算,材料价格按当期江阴市建设局定额站材料信息指导价格,进行测算并让利2%。
合同总价约4583万元,最终价款按审计数为准,决算时材料价格按施工时段同期信息指导价的平均价计算。
(2)利率:
按年利率10%计。
(3)计息计式:
年月日起开始计算,审计前按合同价款计算,审计后按审计价格计算,工程项目回购起按回购余款计算,本金我、利率同步结算。
②、采用可调价格合同,合同价款调整方法:
③、采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:
工程变更、现场签证、基础处理等工程增加,按定额预算按实结算。
24.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
扣回工程款的时间、比例:
25.工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
26.工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
七、材料设备供应
27.发包人供应材料设备
发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符:
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
(3)承包人可代为调剂串换的材料:
(4)到货地点与一览表不符:
(5)供应数量与一览表不符:
(6)到货时间与一览表不符:
27.6发包人供应材料设备的结算方法:
28.承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:
承包人所采购的材料必须符合有关规定标准。
八、工程变更
九、竣工验收与结算
32.竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:
提交竣工图1份及全套工程资料1份
32.2竣工结算约定:
工程竣工验收通过后,承包方在60天内提供全部结算资料,建设方在90天内审计结束,如审计超过90天未结束则要按送审额结算。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:
十、违约、索赔和争议
35.违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:
双方协商
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:
双方约定的发包人其他违约责任:
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
⑴乙方必须按施工图、施工规范、文明施工。
有关属隐蔽、变更工程,须经甲方、监理、跟踪审计三方共同确认后方可施工。
所有经费最终按跟踪审计审计后按实结算。
⑵在工程期间出现的一切安全责任均有乙方自负。
⑶在质量上如属乙方偷工减料而造成的一切后果,由乙方全部负责。
37.争议
37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1)请有关主管部门调解;
(2)采取第一种方式解决,并约定向经济合同仲裁委员会提请仲裁或向有管辖权人民法院提起诉讼。
38.工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
本工程一律不分包
分包施工单位:
39.不可抗力
双方关于不可抗力的约定:
地震、战争、台风、洪水等人力不可抗力的特殊情况。
40.保险
40.6本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:
发包人委托承包人办理的保险事项:
(2)承包人投保内容:
现场施工人员参加劳动保险。
41.担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:
担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:
(3)双方约定的其他担保事项:
46.合同份数
46.1双方约定合同副本份数:
共四份,其中正本贰份,双方各执壹份;
47.补充条款
(1)质量惩罚:
本工程质量要求等级为合格工程,质量达到招标要求。
(2)工期惩罚:
如乙方未能按承诺工期完成承包的工程,每拖延一天按造价的万分之二支付违约金给甲方。
(3)涉及到工程价款的签证,应有监理方审核签署,业主方、跟踪审计部门签署作为结算依据。
(4)误期赔偿金额:
逾期天数×
合同价款的万分之二,误期赔偿费限额:
中标合同价的1%。
(5)本工程暂时开工44号~47号四幢,建筑面积约15500M2。
2011年6月30日交付使用。
(6)本工程为甲方委托乙方建设霞栖苑三期安置房工程,经双方商定,由乙方全额垫付工程款,具体回购方式为第一期:
第四年(