木工劳务分包协议书.docx
《木工劳务分包协议书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《木工劳务分包协议书.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![木工劳务分包协议书.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-4/20/75b3bc26-50da-4123-b3b4-ebdb4f5c9743/75b3bc26-50da-4123-b3b4-ebdb4f5c97431.gif)
木工劳务分包协议书
木工劳务分包协议书
发包方:
(以下简称甲方)
承包方:
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现,做到统一管理、统一指挥、统一调度,使各班组互相配合,发挥各自的积极性,双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致,从明确双方职责目的出发,订立本协议。
一、工程名称:
。
二、承包工程内容及范围
设计图纸(包括设计变更)中的全部工程。
其承包内容为:
基础工程、主体工程、屋面工程的轴线、标高的配合投测;支模架的搭拆及所有模板的制作、安装、拆除、清理归类堆放、以及模板的保养(模板涂刷脱模剂等);搅拌站、钢筋棚、木工棚搭设以及临时设施工程中的模板工程;砌体结构中的构造柱、圈梁、门窗过梁、压顶模板工程;因炸模引起的混凝土修凿工作;木工所需机具、可移动的灯具及电线、钉子、铁丝、穿墙螺杆、螺帽、蝴蝶扣(不包括止水螺杆),完工拆模后钢管、扣件、模板等吊运至地面指定地方分类码堆或直接上车;配合水电工、架子工的预埋安置,与木制有关的工作内容均包含在内,无任何计时工。
三、承包方式
乙方以包人工费、辅助周转材料、小型工器具及生产工具(甲方只提供塔吊、物料提升机)包质量、包工期、包安全生产的形式承包。
四、合同工期和履约保证金要求
1、乙方必须服从现场项目部的工期安排,工作时间按本项目部规定执行,遵照项目部下达的施工进度计划表按时完成任务。
2、乙方在签订合同时一次性缴纳中标总价的5%履约保证金,其中1%为安全文明施工保证金,1%为质量保证金,1%为施工进度保证金,2%为农民工工资保证金,待工程任务全部完成竣工验收合格后一个月内无息退还。
五、质量标准及要求
乙方应确保所承包的分项工程达到质量标准(质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据、砼面天棚不做抹灰找平,直接刮仿瓷涂料),施工质量要求见下表:
模板安装工程质量验收规定
施工质量验收规范的规定
质量要求
主控项目
1
模板支撑、立柱位置和垫板
第4.2.1条安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有上层荷载的承载能力,或加设支架;上下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。
2
避免隔离剂沾污
第4.2.2条在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接搓处。
一般项目
1
模板安装的一般要求
第4.2.3条1、模板的接缝不应漏浆;在浇注混凝土前,木模板应浇注水湿润,但模板内不应有积水。
2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。
3、浇注混凝土前,模板内的杂物应清理干净。
4、对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。
2
用作模板地坪、胎膜质量
第4.2.4条用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。
(全数检查)
3
模板起拱高度
第4.2.5条对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
4
预埋件、预留孔允许偏差
预埋钢板中心线位置(mm)
3
预埋管、预留孔中心线位置(mm)
3
插筋
中心线位置(mm)
5
外露长度(mm)
±10.0
预埋螺栓
中心线位置(mm)
2
外露长度(mm)
±10.0
预留洞
中心线位置(mm)
10
尺寸(mm)
±10.0
5
模板安装允许偏差
轴线位置(mm)
5
底模上表面标高(mm)
±5
截面内部尺寸(mm)
基础
±10
柱、墙、梁
+4,-5
层高垂直度(mm)
不大于5mm
6
大于5mm
8
相邻两板表面高低差(mm)
2
表面平整度(mm)
5
模板拆除工程质量验收规定
施工质量验收规范的规定
质量要求
主控项目
1
底模及其支架拆除时的混凝土强度
第4.3.1条底模及其支架拆除时混凝土强度应符合设计要求。
当设计无具体要求时同条件试块的抗压强度应符合下表规定
2
后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间
第4.3.2条对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。
3
后浇带拆模和支顶
第4.3.3条后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。
一般项目
1
避免拆模损伤
第4.3.4条侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。
2
模板拆除、堆放和清运
第4.3.5条模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载,拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。
六、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成的事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
2、发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,、由发包人承担相应责任及发生的费用。
3、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,事前应向项目部安全员提出安全防护措施,经安全员认可后实施,防护措施费用由发包人承担。
七、合同计价方式及单价
1、本合同采用固定综合单价计价合同,工程价款按实际完成工程量*综合单价进行结算。
2、承包综合单价见下表
序号
名称
工作内容
综合单价
计算规则
备注
1
模板安装和拆除
模板制作、清理、场内外运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放和材料卸车。
按混凝土接触面积计算。
2
满堂脚
手架
高度在3.6米以内
按照施工方案技术交底进行搭设和拆除以及场内外运输。
按建筑面积计算。
超过6米的脚手架每增加一米增加
元。
高度在4.2米以内
高度在4.8米以内
高度在5.4米以内
高度在6.0米以内
说明:
1、综合单价是指完成一个规定计量的分部分项工程量清单项目所需的人工费、材料费、施工机械费、管理费和利润以及一定范围内的风险费。
2、建筑面积计算规则:
执行《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005及相关解释说明;工程量计算规则:
执行国家标准《建设工程工程量计价规范》GB50500-2008及相关解释说明。
3、综合单价是经承包人充分考虑现场和对本工程全部情况进行充分细致的了解后综合考虑,并包括但不限于以下内容:
大面积施工与局部、小面积施工之间的各种差异;特殊部位的细部处理;二次搬运费、施工现场建筑垃圾清理费、冬雨季施工措施费、配合甲方工作所作的工作调整以及材料的装、卸、垂直运输等。
为实现和完成工程所必须的所有附属的及其他工程和费用支出。
4、承包人充分考虑市场价格变化带来的风险因素。
包括人工、材料、机具的价格波动。
在合同履行期间,综合单价不作调整。
八、进度款结算及支付
1、为保证施工生产的稳定、连续性,甲方按当月所按成的施工形象进度支付乙方的工程款。
2、结算程序:
每月25---28日核定当月1---25日前的工程量,乙方提交月进度款结算资料交甲方主管工长审核;甲方工长及安全管理人员填写分项工程验收单、下道工序工长签字验收及携带与付款金额相等的工资表,经项目经理审核;财务付款;若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关规定而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
九、竣工结算及支付
1、工程完工且验收通过,乙方在28日内提交完整的结算资料交甲方审核,甲方收到乙方结算资料的28日内审核完毕;甲方于完成审核后的28日内支付总工程款的%,余下%待工程竣工验收合格后或质量保修期到期后30日付清。
2、结算程序:
主管施工员开具结算单,相关部门审核签字(主要是安全、材料部门),项目经理审核签字,报公司预算部门结算核定,总经理签字同意后,财务部付款。
十、双方责任
(一)共约责任
1、甲方共约责任:
(1)向乙方提供一套完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知。
(2)派专职工长负责指导技术和技术监督工作,监督乙方合理利用和使用材料。
(3)负责按计划供应主材料及周转材料。
(4)按合同要求支付工程款。
(5)甲方负责落实乙方施工临时用电的电源和临时用水的水源设施等,水电费由甲方承担。
(6)负责测量放线,弹好墙柱轴线及楼层标高。
2、乙方共约责任:
(1)乙方班组长为合同签订人,班组长必须现场跟班作业;若班组长有特殊事情需离开工地,需向甲方主管工长、项目负责人提交书面请假条,经取的允许后方可离开;每月班组长在工地现场时间不得少于26天;项目部对班组长考勤,发现无故缺勤情况罚款2000元/次;若每月离开工地时间高于4天,每超过一天按500元/工日罚款。
(2)工程质量应达到合同约定的质量标准,因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约经济责任;甲方可对乙方已完成工程量结算按本合同第七条第2小点结算方法×80%执行。
并且可以要求乙方退场;乙方无条件服从。
(3)乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容,严格按图施工。
(4)乙方必须按照甲方的进度要求安排人力、物力。
如乙方不能按照甲方的进度及时上人,甲方有权自行安排增加人员,其造成的费用由乙方负责,并按违约进行处罚;若乙方不能完成以分配的工程量,甲方可以随时调整另行安排其他班组介入或取代。
对乙方已完的工程量结算按合同第七条第2小点结算方法×80%执行。
乙方无条件接收并服从。
(5)发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应在第一时间通知甲方主要负责人到场处理;并根据双方签署的《安全生产协议书》承担各自相关责任。
(6)安全帽、安全带由甲方提供,乙方交纳押金,详见《安全帽管理法》执行,除此之外的劳动防护用品(胶鞋、雨衣、手套,特殊工作环境的绝缘衣、鞋、裤)均由乙方负责。
(7)班组长负责本班人员食宿,严禁用模板及其他周转材料搭设床铺。
(8)班组长负责管理本班人员的现场及生活协调,现场打架斗殴及工作现场外发生的一切事情均属乙方自身行为,与项目部无关,班组长承担一切后果。
(9)负责提供承包范围内的机械设备的出厂合格证供甲方报审,如资料、设备不符合要求,乙方应无条件更换合格为准。
(10)乙方负责提供本班组成员花名册、上岗证、身份证、流动人口生育证、计划生育证、准生证等国家规定需提供的一切个人证明文件的有效证件复印件。
(11)乙方申报每月进度款结算及工程竣工结算时,乙方应向甲方提供一份与进度款金额相等的工资表,工资表上应有每位工人的签字及印章(手印),工资样表由甲方提供。
(二)分项责任补充
(1)甲方组织有关人员到工地验收时,乙方班组长必须参加,发现问题立即进行纠正,乙方不得以任何借口提出异议。
如有此现象甲方将对乙方采取一定数量的经济罚款。
(2)乙方必须无条件服从甲方有关质量、安全、文明施工、进度、成本节约的管理制度。
(3)乙方应积极配合甲方完成与此工程有关的相应配套工程或合同承包范围外的工程,单价由甲乙双方根据现场情况协商。
在单价未确定的情况下乙方不得拒绝执行甲方的施工安排。
(4)甲方所供材料到工地后,乙方负责卸车、指派专人领料后分类堆放,如因乙方原因发生损坏,由乙方负责照价赔偿。
(5)甲方浇筑混凝土时乙方必须派人跟班看护(本工程采用整体浇筑法)、对模板及支撑体系进行检查。
十一、乙方及作业人员必须遵守甲方的违章制度(附件)。
罚款在当月进度款中扣除。
十二、组成本合同的文件
1、本合同。
2、本合同补充协议书。
3、本项目部相关管理规章制度及其他制度。
4、标准、规范及有关技术文件。
5、图纸及变更通知单。
十三、违约、索赔、奖励和争议
(一)、违约
1、发包人方面:
1.1发包人不按合同约定支付工程进度款,导致工程无法进行;处工程总价款%的违约金。
1.2发包人无不正当理由不支付工程结算价款;处工程总价款%的违约金。
1.3发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况,处工程总价款%的违约金。
2、承包人方面:
1.1因乙方原因不能按照甲方下达的进度计划表完成任务,处工程总价款%的违约金。
1.2因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,处工程总价款%的违约金。
1.3发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况,处工程总价款%的违约金。
1.4若乙方无故不履行合同,则履约保证金不退回。
(二)、索赔
1、发包人未能按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可向发包人索赔。
2、承包人未能按合同约定履行义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人向承包人提出索赔。
(三)、奖励
1、如质量、进度达到合同约定要求,不出任何安全事故,则给予乙方元/平方(按建筑面积)的奖励。
(四)、争议
1、发、承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者邀请第三方调解。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可选择仲裁机构申请仲裁,或另行选择其他方式解决。
2、合同履行时发生争议,除出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,并保护好已完工程:
2.1单方违约导致合同确以无法履行,双方协议停止施工;
2.2调解要求停止施工,且为双方接收;
2.3仲裁机构要求停止施工;
2.4法院要求停止施工;
十四、合同生效和终止
1、双方签字盖章后生效。
2、发包人、承包人履行合同全部义务后,本合同即告终止。
3、合同的权利义务终止后,发、承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
十五、其他未尽事宜经双方相互协商并签订补充协议,与本合同具有同等效力。
十六、本合同一式份,双方各执份。
附件一、承诺书
附件二、关于不拖欠工程民工工资的承诺
附件三、施工安全生产协议书
附件四、罚款通知书
附件五、廉洁协议书
发包方:
承包方:
委托代理人;身份证号码:
日期:
日期:
附件一
承诺函
致:
项目部
对贵方组织的 钢筋劳务招标事项,我方承诺是在充分理解招标人的招标意愿后进行投标报价,若我方中标,我方愿意做如下承诺:
1、为在招标人要求的工期内完成工程主体、砌体结构钢筋施工,我方承诺施工中至少配置劳动力人,其中:
管理人员人,钢筋工人,付工人。
若因我方组织不当不能按照招标人施工整体进度计划完成必要的工作内容,愿意接受招标人另外组织其他队伍进行施工,我方承诺同意招标人按照我方与招标人合同约定的单价的1.2倍由招标人与其他分包队伍签订合同,其中招标人多支出的20%部分由我在我方结算款中扣除,做为我方支付给招标人的违约金。
若我方无力组织施工完合同约定的内容,我方承诺招标人可另行组织其他队伍进行施工,招标人与我方退场结算按照我方实际完成的工程量乘以合同约定的单价的80%结算,其余的20%做为我方给招标人造成其他损失的补偿不再向招标人索要,同时在招标人发出书面退场通知给我方5天内我方无条件进行退场。
2、我方承诺合同约定的我方主要管理人员不限班长,在合同工期内常驻现场,离开现场超过8小时须向招标人请假,否则发现一次,愿意接受招标人的罚款2000元/次.人。
3、我方承诺:
同意招标人对工程的钢筋劳务分包给我方,并与我方签订劳务分包合同,工程质量达到。
严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
4、本工程施工过程中我方将合理调配各工种施工人员,招标人原因引起的窝工不向招标人提出任何费用索赔要求,但可以延长工期,工期的延长以甲方确认的为准。
5、在招标人资金紧张情况下,我方承诺愿意垫付个月且至少万元的进度工程款,以保证工程正常进行施工,同时保证不向招标人提出任何其他补偿费用的索赔。
6、我方将严格按照与农民工的合同支付工资,确保农民工工资足额按时发放。
若出现拖欠农民工工资事项,一切责任均由我方自行承担。
并愿意接受招标人的罚款5万元/每聚众讨薪一次或是聚众停工或是怠工一次(8小时为一次)。
7、在本工程施工过程中,我方施工范围内的所有的材料的损耗不超出定额损耗的50%,倘若超出此约定,我方愿意承担超出部分的费用。
8、在施工过程中遇到其他分项工程交叉作业时,我方承诺无偿并全力配合,按招标人要求执行,确保工程施工顺利进行。
9、在获得中标通知书的7个工作日内将5%履约保证金打入贵方账户。
10、在确保工程质量、工期的前提下,发挥我方的成本管理优势,以合理的价格中标。
在施工期间内我方保证劳务工费及材料价格不随市场价格的上调而上调。
承诺人:
日期:
年 月 日
附件二
关于不拖欠工程民工工资的承诺
为维护社会稳定,规范建筑市场劳务用工秩序,保障建设领域民工的切身利益,我们做出如下承诺:
1、严格执行国务院《关于切实解决建设领域拖欠工程款的通知》和当地有关规定,遵守国家的有关工程建设的法规,自觉维护和规范建筑市场秩序,诚信守法,不拖欠农民工工资。
2、规范劳务用工行为,与劳动者签订劳动合同,杜绝非法用工;在获得工程款后,优先偿付民工工资。
3、承接的工程不转包、不挂靠。
4、严格执行有关规定,按时按月支付民工工资,所付月工资不低于当地最低工资标准。
5、如发生工程款或拖欠民工工资纠纷,自觉主动配合有关部门做好调解工作,杜绝民工上访事件发生,确保社会稳定。
如果发生类似事件,与发包人无关。
承若人:
日期:
年 月 日
附件三、施工安全生产协议书
施工安全生产协议书
劳务作业发包人:
劳务作业承包人:
发包人将工程委托承包人施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订合同的同时签订本协议,协议内容如下:
1、双方必须认真贯彻执行国家和上级安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防、劳动保护的方针、政策,法规及有关规定。
2、双方都应建立健全本单位的安全生产管理体系,建立各级人员安全生产责任制,制订各种安全管理制度,明确专职和兼职的安全管理人员。
3、各项安全技术措施、安全交底均由发包单位编制,所施工的各种安全防护设施必须经发包单位验收合格后才能使用。
任何单位违反上述规定所造成的后果均由责任单位承担。
4、承包人进场后应及时提供作业人员花名册以及身份证复印件和近一个月的体检表,有条件的项目可以和附近医院联系进行体检,承包人负责体检费用。
对年龄超标和体检不合格的工人严禁进入现场作业。
发包人在收到花名册后会同承包人共同对人员进行三级教育。
承包人施工过程中人员发生变化应及时汇报给发包人,否则承包人承担人员未经安全教育造成的后果。
5、承包人在施工期间必须接受发包人的督促、检查和指导。
在施工过程中发现承包人违章作业或者违反其他安全管理规定,发包人有权对承包人进行经济处罚、停工、以及更严厉的处罚措施。
6、承包人所使用的安全防护用品如安全帽、安全带、防护服装等应由发包人统一负责采购、编号登记和发放,费用由承包人负责。
严禁承包人自行采购安全防护用品。
7、承包人对所处的施工作业环境、机械设备必须认真检查,发现隐患应立即停止施工,并报告发包人,由发包人确认后指定责任单位落实整改,消除隐患并通知承包人后方准施工。
一旦施工,就表示该施工单位已确认施工作业环境、机械设备等符合安全要求。
施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
8、机械设备、脚手架、卸料平台等设施在搭设、安装完毕后,必须经验收合格方可投入使用。
严禁在未经验收或验收不合格的情况下使用,否则由此发生的后果由使用方负责。
在施工过程中,承包人负责日常检查和维护,由于检查和维护不到位造成的后果由承包人承担责任。
9、承包人对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警示牌不得擅自拆除更改。
如确实需要拆除更改的,必须经发包人指派的安全管理人员同意。
10、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,承包人进场后应及时将特种作业人员的有效操作证原件报发包人审核,审核合格后发包人留复印件存档。
11、承包人在施工中,应注意地下管线及高低压架空线路的保护。
发包人对地下管线和障碍物应详细交底,承包人应贯彻交底要求,如遇到情况,应及时向发包人和有关部门联系,采取保护措施。
12、贯彻谁施工谁负责安全的原则。
承包人的人员在施工期间,造成伤亡、火灾、机械等事故(包括由承包人责任造成发包人人员、第三方人员伤亡),承包人负责上报发包人、单项安全事故经济损失在承包人结算总额的20%以内由承包人负责,超出部分发包人和承包人各承担50%。
13、承包人应确保施工人员身体健康,特殊工种严格遵守国家关于年龄的限制,其他工人年龄限制在18岁至55岁之间。
若私自招用不符合规定的人员,一经查处将对承包人进行每人不少于1000元的经济处罚,不符合人员强制清场,并承担政府部门的罚款。
造成安全事故的,承包人应负全部责任。
14、为了项目部有效实施安全管理,所有承包人在签订劳务分包合同时应同时向项目部财务交纳1万元安全抵押金,日常安全管理中所罚款项均从抵押金中扣除,抵押金扣完后,项目部应督促承包人及时补交,否则停止支付工程款。
分包工程结算时,应将剩余的抵押金交还给承包人。
15、发包人对承包人的罚款单,承包人应主动确认,承包人不签字的,罚款单经项目经理或者安全员签字后生效并送财务执行,同时安全管理人员对承包人不服管理的行为记不良记录一次,每半年将承包人不良记录行为经项目经理签字后上报公司安全质量监察部备案,作为合格分包方评价的依据。
16、承包人应主动接受上级部门的检查,对各项罚款无特殊原因逾期不缴者,由发包人安全质量监察部向所属项目部下达双倍处罚决定书,由项目部财务部门在付劳务分包工程款时代扣并上缴,同时对该承包人记不良记录一次。
17、对于承包人在同一个项目中达到三次不良行为记录者,不得进入发包人次年度合格分包(供方)方名册。
(附:
不良行为记录标准)。
附:
不良行为记录标准(承包人具备以下行为之一的,记不良行为一次)
⑴、承包人不服从项目部安全管理,不在罚款单上签字的;
⑵、发包人开具的处罚单不按时交纳罚款的;
⑶、忽视安全管理,出现重伤以上事故的;
⑷、对工人教育不严格,出现内部打架斗殴行为或者与其他队伍打群架的;
⑸、因劳资纠纷出现围攻项目部、上级部门及政府部门的;
18、保险事故发生时,承包人和发包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
未尽事宜,执行发包人安全生产管理办法。
劳务作业发包人:
劳务作业承包人:
年月日
附件四
工程罚款通知单
编号:
受罚单位
施工部位
时间
罚款原因:
年月日
罚款金额
接收人
检查部门
审批人
备注:
1、受罚款单位接到通知单后如有异议,1天内以书面形式向检查部门进行申诉,如无正当理由不签字不接收,3天后自动生效且双倍罚款。
2、此罚款单检查部门、财务部各保留一份,月底从结算的工程价款中扣除。
附件五
廉洁协议书
甲方:
乙方;
为规范甲乙双方的商业行为,维护公平竞争,保持廉洁自律的工作