劳务分包合同范本004.docx
《劳务分包合同范本004.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同范本004.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
劳务分包合同范本004
建设工程劳务分包合同范本（参考稿）合同编号：
发包人：
（以下简称甲方）承包人：
（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，并结合工程当地有关规定以及本工程的具体情况，遵循平等、公平、自愿、守信的原则，双方就本工程劳务承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程规模：
四、承包范围：
五、签约地点：
六、双方工作1、甲方有关工作：
（1）甲方任命为甲方现场管理代表，负责本合同工程的配合、管理及技术指导。
（2）对劳务分包人进行入场教育，解决施工中遇到的属甲方责任难题。
（3）开工前向乙方提供工作面，提供一个施工及生活总水表、总电表，表后管线由乙方自理。
（4）全面负责整个现场的协调和管理，负责监督、检查等事宜，有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排及不能胜任的人员。
（5）向乙方提供相关施工图纸套，遇业主变更时需及时提供变更1
资料。
（6）根据业主与甲方签订的主合同工期合理编制总进度计划、月施工进度计划和周施工进度要求，并及时提供给乙方。
2、乙方有关工作：
（1）乙方任命为工地负责人（岗位证书号：
身份证号码：
），全面负责工地现场本合同工作内容的施工与管理。
乙方保证其工地负责人必须全天24小时在工地负责日常事务，未经甲方书面同意擅自离岗的，按元/天支付违约金，违约金自甲方书面通知送达分包人时支付；分包人不支付的，甲方有权在分包人进度款中扣除。
（2）乙方必须按甲方的要求（如工种、人数、进场时间、质量、安全、进度等）组织人员进场，工程结束时，需办理有关离场手续。
乙方人员年龄必须是年满十八周岁至五十周岁之间的健康守法男性公民；如系少数民族公民，乙方须向甲方说明，并征得甲方同意后才能进场。
进场人员必须按甲方项目经理部的计划要求配足。
乙方应对进场人员进行必要的审查，防止“三逃”人员混入。
如乙方没有履行此项义务，让“三逃”人员混入的，每发现一人需向甲方支付违约金元。
（3）乙方必须配备施工机具、设备（如：
钢筋制安机具、反铲等，可以附表的形式附于本合同后）：
（4）乙方必须有健全的质量安全管理制度，在现场设专职质量和安全检查员（报甲方备查），做好自检记录。
乙方质量和安全检查员必须接受甲方质量和安全检查员的领导，按甲方质量和安全员的要求，必须履行参加质量安全会、协助业主监理检查等义务。
（5）乙方必须有健全的合同签订、工资支付、安全培训等劳务管理2
制度。
乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系，负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等与其雇员所发生的一切事宜。
乙方承担其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害（含被他人损害和致他人损害）等赔偿责任。
一旦乙方工人发生工伤、他人损害等赔偿事故，甲方有权扣留乙方相关价款，直至乙方处理完毕赔偿事宜。
如乙方不能在甲方书面通知规定的时限内将赔偿事宜处理完毕，视为乙方同意委托甲方代为处理赔偿事宜，甲方有权将扣留的价款直接用于支付受损害方的损失，甲方有权就代为支付的赔偿款向乙方追偿，乙方对此不持异议。
（6）乙方内部的工资发放要受甲方的监控。
乙方签订本合同后应对按时发放所属施工人员工资向甲方做出书面保证。
乙方收到合同价款后，必须在天内支付所属人员工资。
如不能在规定期限内支付工资，视为拖欠工资，因拖欠工资而造成的不良影响由乙方承担责任，与甲方无关。
乙方应当服从甲方关于监督劳务承包人及时足额发放民工工资的管理规定，有义务按甲方要求提供有关证明材料。
如乙方不遵守甲方管理规定，视为乙方没有按本合同约定及时足额发放民工工资。
甲方有权在知晓乙方拖欠民工工资的情况下扣留乙方合同价款直接用于支付乙方应付工资，但甲方行使本项权利不得视为甲方有义务支付乙方应付民工工资，支付下属人员工资是乙方的法定职责。
为了确保分包人对所属民工工资发放及时、到位，承包人在发现分包人拖欠工资的情况下，有权在最后结算时，将结算款的％留做工资发放保证金存入银行，待确认分包人无拖欠工资行为后一并返还保证金。
（7）现场材料堆放应整齐有序。
对材料进场及材料堆放，乙方应服从甲方现场管理代表的安排，不能随意堆放，未经许可不得擅自动用甲方及其他分包商的任何材料，动用他人材料的乙方需支付双倍价款。
现场堆放的各工序所需材料，乙方应在2日内整理归堆；对施工过程中的多余材料、3
垃圾每日下班前必须归堆；应每周对现场堆放的材料进行一次清理。
乙方应教育所属工人严禁从高空直接向下抛物，每发现一次，乙方须向甲方支付违约金元。
（8）乙方使用甲供材料需填写领料单，由甲方指定人员核实签字才能领料。
乙方自供的周转材、辅材及机械、机具，质量必须达到国家规范和当地质监要求，甲方享有质量监督权。
甲方检查后并不能免除乙方对此的任何责任与义务。
凡经甲方验收不合格的，必须退场，因此而造成的其他相应损失由乙方承担。
（9）乙方应当教育其所属人员不得损坏现场物品、不得违反甲方的管理规定，一经甲方管理人员发现，不论原因和结果，乙方需向甲方交纳违约金元。
乙方不能管理好下属人员，发生上述问题次以上的，甲方有权解除合同，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
（10）乙方负责其施工宿舍内的卫生，每天一小扫、每周一大扫，定期消毒，严禁带未成年人在生活区居住，严禁赌博、吸毒、嫖娼、斗殴等违法犯罪行为发生。
（11）乙方生活用电、用水根据甲方提供的电表、水表计量（乙方如对水表电表有异议，应在进场当天以书面形式向甲方提出，否则视为乙方已认可水表电表的准确性），甲方按供电、供水部门计价标准或业主计价标准计收水电费，在乙方进度款中扣除。
七、承包工程工期1、总工期与节点工期甲乙双方约定总工期控制在（时间）内，工期主要控制节点为：
（1）完成工作内容，节点工期为（时间）。
（2）完成工作内容，节点工期为（时间）。
………….4
（n）、竣工节点：
总工期2、赶工措施若任何阶段工程工期比计划落后，甲方可要求乙方赶工，乙方收到甲方通知后在书面规定时间内无明显改进，甲方有权单方面终止合同，乙方无权就赶工措施要求甲方支付费用。
合同解除后并不免除乙方的违约责任，乙方须赔偿造成甲方的相应损失。
3、工期顺延如遇如下情况影响工程竣工时间的，经甲方现场书面签证后，工期按签证认可时间相应顺延：
（1）甲方不能按约定时间期限交出施工场地、接通施工用水、电。
（2）因承包范围、内容及标准出现巨大修改（建设单位提出修改），因而影响进度或重大增加工程量。
（3）因遇不可抗拒的自然灾害造成停工。
（4）工作时间内，连续停水或停电超过小时按半天计，超过小时按一天计，且明显影响关键工序的正常施工时。
（5）因现场非乙方原因影响作业时间超过小时按半天计，超过小时按一天计，且明显影响关键工序的正常施工时。
（6）其它经甲方签证可顺延工期的情形。
乙方没有获得甲方现场书面签证的，工期不顺延。
4、工期延误因乙方原因影响施工工期或不能达到甲方节点工期要求时，每个节点每拖延一天乙方向甲方偿付违约金人民币元（或约定：
工期延误时，乙方按每日元偿付甲方违约金）。
当乙方比预定或合同工期延误日时，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
5、工期奖励乙方按质提前完成所承担的施工任务，总工期每提前1天，甲方奖励5
乙方元。
八、材料、周转材、铺材1、甲方供材为：
2、乙方自供的主要周转材、辅材如下：
（以上内容可以附表形式附于本合同后，成为合同附件，甲方供材需列明单价。
）九、承包方式及合同价款1、承包形式劳务扩大承包（包人工、包全部（或部分）机械、包周转材及辅材）；2、价款方式a、单价承包；或b、总价承包（请作出选择）[如选择单价承包，需约定下列内容：
]3、单价约定（列出单价表）：
4、单价内容
（1）约定单价为包干综合单价：
包含乙方承担施工任务范围的人工费、乙供材料费、乙供机械机具费、管理费、文明施工费、安全措施费、超时工作费、误工费、雨季施工费、劳保费、社会养老、统筹、各项保险费、风险费、措施费、规费、生活水电费、利润等所有费用，乙方按甲方要求完成全部工作内容时，才能按规定单价办理结算。
（2）零星用工、安全文明（含现场文明施工、安全检查劳务配合等内容）、材料（含材料的临时看管、装卸等内容）、机电用工、交叉施工配合费以及不可预见等费用已包含在综合单价中，乙方不得再要求甲方另外支付费用。
乙方未完成相应工作内容或者其它违约行为导致一定后果产生经济损失等时，甲方有权从该包干费中扣除相应费用。
（3）上述单价为完成工程施工图纸中全部工作内容及为完成该工程而必须完成的关联工序（甲供材料机械及6
工作内容除外）所发生的全部费用。
5、造价调整因素
（1）单价不予调整：
本合同约定的单价在本合同履行期内不作任何改变，不因国家政策改变、市场因素变化、自然环境变化、地质条件变化等任何因素而变更；（可根据双方约定内容做相应调整）
（2）单价表中所列单项单价为完成约定工作内容的所有可计价项目，为完成该工作内容而应完成的其它关联工序、分项、漏项内容不再计价；（3）单价表中缺项工作内容计价约定：
6、工程量计量规则及依据：
[如选择总价承包，需约定下列内容]3、固定总价约定：
为元人民币。
4、总价内容
（1）约定总价包含乙方承包范围的人工费、乙供材料费、乙供机械机具费、管理费、文明施工费、安全措施费、超时工作费、误工费、雨季施工费、劳保费、社会养老、统筹、各项保险费、风险费、措施费、规费、生活水电费、利润、税金等所有费用，乙方按甲方要求完成全部的工作内容，才能按规定总价办理结算。
（2）零星用工、安全文明、材料、机电用工、交叉施工配合费以及不可预见等费用已包含在总价中，乙方不得再要求甲方另外支付费用。
乙方未完成相应工作内容时或者其它违约行为导致一定后果产生经济损失等时，甲方有权从该包干费中扣除相应费用。
（3）上述约定总价为完成工程施工图纸中全部工作内容及为完成该工程而必须完成的关联工序（甲供材料机械及工作内容除外）所发生的全部费用。
5、造价调整因素
（1）总价不予调整：
本合同约定的总价在本合同履行期内不作任何改7
变，不因国家政策改变、市场因素变化、自然环境变化、地质条件变化等任何因素而变更。
（根据双方约定内容做相应调整）
（2）承包人报价表（若有）中所列单项价格为完成约定工作内容的所有可计价项目，为完成该工作内容而应完成的其它关联工序、分项、漏项内容不再计价；（3）因甲方设计变更导致工程量增减，增减幅度在±%（一般约定在±5%—±10%之间）以内的，仍按约定总价作为最终结算价；增减幅度超过±%的，超过或减少部分按以下约定结算：
（4）约定总价加减超过±%部分的结算款为最终结算款。
十、价款支付及结算1、每月日前按上月完成工程量的%支付进度款（或按工程形象进度支付进度款）；工程竣工验收合格并结算，且甲方收到乙方提供的与设计相符的完整的竣工资料后日内，支付至本合同价款的%；剩余款项作为质保金，保修期届满后日内在无质保争议的前提下无息付清。
2、乙方认可以上进度款支付的前提是：
甲方已收到业主就乙方施工内容的工程进度款（结算款）和质保金；如甲方尚未收到业主上述付款，则乙方同意甲方付款时间顺延至甲方收到业主就乙方施工内容的进度款（结算款）和质保金后日内；对甲方因此原因未按约定时间及时付款的，乙方承诺自愿放弃追究甲方违约责任的权利。
3、工程竣工验收合格后，根据工程状态，以甲方审定工程量为依据办理结算，结算在验收合格后个工作日内完成（有争议除外）。
十一、乙方配合8
乙方搭设的施工辅助设施，如脚手架、升降机、防护网（可根据实际情况进一步列明）等，应给予其他工程施工单位（如安装单位、装修单位等，可进一步列明）合理配合，配合费用包含在约定价款中（或根据配合情况由甲乙双方另行约定配合费用，双方未就配合费用达成书面协议的，视为无需支付配合费用。
）。
十二、质量要求、安全文明施工要求1、质量目标
（1）质量等级：
（2）具体分项要求：
2、安全文明施工目标
（1）保证“五无”目标（无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌），轻伤事故频率控制在%以内。
（2）乙方施工过程中发生的安全、质量事故，由乙方负责承担法律责任及经济责任；如甲方因此承担经济责任的，乙方应负责赔偿甲方的损失。
（3）乙方的施工应遵守政府有关规定，注意环境保护，重点如下（包括但不仅限于）：
1）防止水土流失和对道路、绿化的污染与破坏；2）减少施工噪声，避免投诉；3）建筑垃圾等废弃物应妥善处理；4）废水、污水、雨水必须按照有关规定排放；5）选择、使用符合环保要求的材料；6）采取符合法律及政策规定要求的其它环境保护措施。
如乙方在施工过程中因行为不当被政府有关部门处罚由乙方承担；导致甲方承担责任时，乙方应负责赔偿。
十三、工程验收及保修9
1、乙方必须为甲方、建设单位和监理、质监站等部门提供验收配合，包括提供工作方便及有关文件。
2、乙方必须建立健全的安全、质量检查制度，在现场设专、兼职质量安全检查员，做好自检记录、班组安全活动记录、技术交底等记录。
3、乙方必须获得质量验收合格证明单据后，才能进行进度款结算。
4、关键工序验收必须符合规范要求，如不合格，乙方应无条件返工，返工所造成的损失及材料费由乙方承担，工期不顺延；各关键工序验收合格后方可进行下一工序施工。
5、乙方在隐蔽工程覆盖前，必须通知甲方及监理进行验收。
如乙方未通知甲方对隐蔽工程进行验收，覆盖后甲方随时可要求检验，所发生的费用由乙方承担。
如确需对已隐蔽的工程进行复查，复查结论为不符合设计监理要求和质量不合格的，复查费由乙方承担；若复查结果符合设计监理要求，且质量合格者，复查费用由甲方承担；如因此造成工期损失的，由责任方承担责任。
6、本工程保修期为年；本工程质保金按总工程价款的%保留，保修期满无息退还质保金（如有扣款则扣除相应款项）。
十四、违约责任1、甲方责任
（1）因甲方原因工程中途停建、缓建，甲方应采取措施减少乙方损失，已造成乙方损失的，由双方协商索赔事宜。
（2）因业主原因致使工程停建、缓建或有变更，导致本合同不能履行或延期履行的，承包人应书面通知分包人，分包人应采取转移设备、遣散人员等一切可行的适当措施防止损失扩大。
分包人接到承包人通知后不积极采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。
10
因业主原因工程中途停建、缓建或有变更，乙方应协助甲方向业主交涉、索赔。
（3）甲方未按本合同约定时间支付进度款（结算款）的，应按同期银行贷款利率承担逾期付款利息；因业主逾期付款，甲方应积极向业主催促付款，乙方放弃追究甲方因此迟延付款的责任。
2、乙方责任
（1）工程质量不符合合同要求的，负责无偿修理和返工；因乙方质量原因造成其它相关工程返工维修损失的，由乙方承担。
（2）节点及竣工工期延误（经签证顺延的工期除外），逾期在天内的每天应向甲方支付元违约金；逾期超过天的，从该第二天起每天应向甲方支付元违约金，且甲方有权单方解除合同。
（3）因乙方原因造成甲方工期延迟，建设单位要求赔偿的，由乙方承担赔偿责任；由甲方原因造成工期延误，建设单位要求赔偿的，乙方不承担赔偿责任。
（4）因乙方原因，造成业主对甲方处以罚款或扣款处罚的，责任由乙方承担，甲方有权直接从乙方进度款（结算款）中扣回。
十五、履约保证金1、为保证工程施工正常进行，乙方开工前需向甲方一次性交纳履约保证金万元。
2、除乙方有以下情形之一，履约保证金在工程竣工验收合格后由甲方无息退还给乙方：
（1）技术素质差，致使工程达不到本合同约定的质量等级要求，或发生质量事故的；
（2）配备的人员和机具不足，欠缺满足合同要求的施工能力，不能满足工期要求的；11
（3）安全意识淡薄，不遵守安全操作规程，发生重大安全事故的；（4）不完全履行合同，中途擅自退场的；（5）其它情形：
如乙方存在以上情况时，甲方有权没收全部（或%）的履约保证金。
十六、合同解除1、未经甲方同意，乙方不得将本合同工程进行任何形式的转包或肢解分包，否则，甲方有权单方面解除合同。
因此解除合同的，乙方应按已完工程总价款%的比例向甲方支付违约金。
2、乙方工期迟延有下列情况之一的，甲方有权单方面解除合同。
因此解除合同的，乙方应按已完工程总价款%的比例向甲方支付违约金。
（1）乙方工期迟延，不能满足计划进度要求时，经甲方书面通知，在甲方要求时限内仍无明显改善；
（2）乙方工期迟延，达到本合同约定的甲方可单方解除合同情况。
3、乙方无理停工，未能积极、连续施工，经甲方书面通知，在甲方要求时限内仍不改正的，甲方有权解除合同。
因此解除合同的，乙方应按已完工程总价款%的比例向甲方支付违约金。
4、乙方在发生质量安全事故后，未能及时、妥善处理，影响施工秩序、工程工期、部队社会形象，甲方有权单方解除合同。
因此解除合同的，乙方应按已完工程总价款%的比例向甲方支付违约金。
5、因乙方原因导致合同解除的结算约定：
已完工程质量验收合格部分，甲方应支付相应款项；已完工程质量验收不合格部分，甲方无需乙方修复，乙方亦无权要求甲方支付相应款项；造成甲方损失的，乙方应负责全额赔偿。
十七、未尽事宜、争议解决1、本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，补充协议作为12
本合同的附件，经双方盖章或法定代表人、委托代理人签字后与原合同具有同等法律效力。
2、合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可依法向人民法院提起诉讼，双方约定由工程所在地或甲方法人机关住所地（强烈推荐各项目部选择该选项）法院管辖。
十八、合同生效及合同份数1、本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖印章后生效。
2、本合同正本一式份，甲方份、乙方份，均具有同等效力。
发包方：
承包方：
法定代表人：
法定代表人：
地址：
地址：
联系电话：
联系电话：
开户行：
开户行：
户名：
户名：
帐号：
帐号：
年月日年月日13
升级会员 