国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测II卷 附解析.docx
《国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测II卷 附解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测II卷 附解析.docx（28页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测II卷附解析
国家2020年注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前检测（II卷）（附解析）
考试须知：
1、考试时间：
120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是（ ）。
A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走
B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理
C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理
D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走
2、关于评标结果异议的说法，正确的是（ ）。
A．对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件
B．只有投标人有权对项目的评标结果提出异议
C．对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出
D．招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行
3、建设工程项目作为一个系统，与一般的系统相比，具有的特征是（ ）。
A.建设工程项目都是一次性的，但也会出现完全相同的项目
B.建设工程项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成
C.建设工程项目全寿命周期各阶段的工作任务和工作目标不同，各阶段参与或涉及的单位也不相同，建设项目的全寿命周期持续时间较短
D.一个建设项目的任务往往由多个单位共同完成，他们的合作关系都是固定的
4、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了A集团公司办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而给A集团造成了损失。
那么，赔偿责任应当由（ ）承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.甲公司和乙公司连带
D.甲公司和乙公司按资产比例
5、下列法律中，属于行政法的是（）
A.《公司法》B.《建筑法》C.《合同法》D.《治安管理处罚法》
6、动合同可以约定试用期。
试用期最长不得超过（ ）。
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.18个月
7、根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是（ ）。
A.申请人年龄达到60周岁
B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年
C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年
D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故
8、合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）
A侵权B预期违约C合法行为D单方解除合同
9、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有（ ）
A．当事人代表
B．第三人
C．鉴定人
D．代理律师
10、建设单位不得（）具有相应资质等级的分包单位
A.拒绝
B.指定
C.认可
D.考察
11、某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A、施工企业
B、项目部
C、该项目的建设单位
D、该项目的监理单位
12、关于招标单位必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的法律责任，下列说法错误的是（）。
A.责令限斯改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款
B.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行
C.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停资金拨付
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
13、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故，该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.危害公共安全罪
D.工程重大安全事故罪
14、关于节能技术进步的说法，正确的是（ ）。
A．利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批
B．国家采取强制措施研发施工节能技术
C．节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D．各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持
15、既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（）负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同
16、下列各项中，关于民事法律行为的成立要件，说法错误的是（）。
A.法律行为主体具有完全民事权利能力和完全民事行为能力
B.行为人意思表示真实
C.行为内容合法
D.行为形式合法
17、当工程质量缺陷经过修补处理后不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须采取（ ）措施。
A.加固处理
B.报废处理
C.返工处理
D.限制使用
18、根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于（ ）。
A．双务合同
B．有偿合同
C．实践合同
D．要式合同
19、当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（）提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.被告所在地的基层人民法院
20、按照行政处罚法的规定，（ ）可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A．法律
B．行政法规
C．部门规章
D．地方性法规
21、我国《安全生产法》规定，我国安全生产法规定的行政处罚，由（）决定。
A．县级以上人民政府B．公安部门
C．劳动部门D．负责安全生产监督管理的部门
22、甲乙采购合同约定，甲方交付20%定金时，采购合同生效，该合同是（ ）
A．附生效时间的合同
B．附生效条件的合同
C．附解除条件的合同
D．附终止时间的合同
23、违约责任承担的方式包括（）
A.继续履行B.提供担保C.解除合同D.代位赔偿
24、仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。
A.在调解书作出时
B.在当事人达成调解协议时
C.在调解书送达双方时
D.经双方当事人签收时
25、张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。
张某现以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同，丙公司对王某辞职并不知情。
则对该合同承担付款义务的应是（）。
A．甲建筑公司B．乙建筑设备租赁公司
C．张某D．张某、王某与乙建筑设备租赁公司
26、中标通知书（）具有法律效力。
A．对招标人和投标人B．只对招标人
C．只对投标人D．对招标人和投标人均不
27、下列关于合同履行的说法正确的是（）。
A.履行地点不明确的，给付货币的，在履行义务的一方所在地履行
B.价款或者报酬不明确的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行
C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行
D.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担
28、险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（ ）限额。
A.最低
B.实际损失
C.损失后评估
D.最高
29、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（ ）。
A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准
B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准
C.工程管理人员是否熟悉强制性标准
D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准
30、关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。
A.招标人接手联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件后组成
B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效
D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级
31、合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。
合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人（ ）分配和分担。
A.按照出资比例
B.重新协议
C.请求法院
D.平均
32、采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应承担的法律责任是（ ）。
A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.由原发证机关收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款
C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得
D.责令停止施工，没有违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款
33、下列选项中，对调解的理解错误的是（ ）
A．当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书
B．仲裁调解生效后产生执行效力
C．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解
D．法院在强制执行时不能制作调解书
34、控制整个项目实施阶段的进度是（ ）进度控制的任务。
A.施工方
B.施工监理方
C.设计方
D.业主方
35、在建设活动中，可能没有法人资格的组织是（ ）。
A.施工单位
B.勘察设计单位
C.监理单位
D.建设单位
36、发售招标文件收取的费用应当限于补偿（ ）的成本支出。
A.编制招标文件
B.印刷、邮寄招标文件
C.招标人办公
D.招标活动
37、根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（ ）。
A．资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续
B．企业发生合并、分离、重组以及改制等事项，可以直接继承原施工企业资质
C．资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书
D．项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请
38、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（ ）。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查
B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作
D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
39、从性质上讲，施工企业的投标行为属于（ ）。
A．要约
B．要约邀请
C．承诺
D．询价
40、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。
A．按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多
B．建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员
C．建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D．作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
41、某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（ ）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
42、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形（ ）。
A.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
B.灭火或其他救助所造成的损失
C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失
D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失
43、某工程浇筑混凝土时随意加水，造成混凝土质量事故，该事故属于（ ）。
A.指导责任事故
B.操作责任事故
C.技术原因引发的质量事故
D.管理原因引发的质量事故
44、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门
45、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（ ）。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
46、由于企业改制，或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业，其资质等级根据（）按照规定的审批程序核定。
A.原企业的资质等级
B.实际达到的资质条件
C.降低一级原企业的资质等级
D.合并前较低的企业资质等级
47、国家实行固定资产投资项目（ ）评估和审查制度。
A.节地
B.节水
C.节能
D.节材
48、关于财产保险合同的说法，正确的是（ ）。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
49、关于留置的说法，正确的是（ ）。
A.留置权属于债权
B.债权人不负责保管留置物
C.建设工程合同可以适用留置权
D.留置权基于法定而产生
50、根据《建筑工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（ ）。
A．隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查
B．隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
C．监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
D．监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作
51、未取得《建筑业企业资质证书》承揽工程的，由有关部门（）。
A.警告
B.责令改正
C.责令停业整顿
D.对违法所得予以没收
52、下列各项中，对招标工程评标方法评价正确的是（）。
A.百分法具有指标全面、评价标准明确的优点
B.评议法具有指标全面、科学准确的优点
C.合理低标价法具有指标全面、评价标准明确的优点
D.合理低标价法是最低的投标价中标的方法
53、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，除抢修、抢险等特殊情况外，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业。
此处的噪声敏感建筑物未包括的是（）。
A.医院、学校
B.饲养场
C.机关、科研单位
D.居民住宅
54、按属性分类，工程建设标准不包括（ ）。
A.技术标准
B.工作标准
C.建设定额
D.管理标准
55、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（ ）。
A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出
B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止
C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定
D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效
56、二级注册建造师注册证书有效期为（ ）年。
A．1
B．2
C．3
D．4
57、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为（）
A.5B.20C.10D.15
58、超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。
A.提起诉讼B.提出请求C.主张权利D.自愿履行
59、根据《标准施工招标文件》，在索赔事件影响结束后的（ ）内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期。
A.7
B.14
C.28
D.42
60、某事故经调查发现，是由于施工单位在施工过程中未严格执行材料检验程序，使用了不合格的钢结构构件造成的，则按照事故产生的原因划分，该质量事故应判定为（ ）。
A.社会原因引发的事故
B.经济原因引发的事故
C.技术原因引发的事故
D.管理原因引发的事故
二、多选题（共20题，每题2分。
选项中，至少2个符合题意）
1、下列情形中，依法可以不招标的项目有（）。
A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目
B.采购人的全资子公司能够自行建设的
C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的
D.只有少量潜在投标人可供选择的项目
E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的
2、下列情形中，符合工程发包.分包管理相关规定的有（）
A．施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工
B．建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C．施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包
D．施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包
E．分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包
3、关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（ ）。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
4、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的（）。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
5、合同无效的原因有（）
A．恶意串通，损害他人利益
B．以合法形式掩盖非法目的
C．一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益
D．重大误解或显失公平
E．损害社会公共利益
6、劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（ ）。
A.在试用期内
B.用人单位频临破产
C.用人单位未依法缴纳社会保险费
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全
E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动
7、下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（ ）。
A.继续履行
B.赔礼道歉
C.赔偿损失
D.恢复原状
E.支付违约金
8、关于劳务派遣的说法，正确的有（ ）。
A．经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记
B．劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施
C．劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离
D．用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
E．除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
9、所有者权益是指所有者在企业资产中享有的经济利益，其金额为资产减去负债后的余额，它包括（）。
A.实收资本
B.资本公积
C.盈余公积
D.未分配利润
E.短期投资
10、关于民法的说法，正确的有（ ）。
A．商法是民法的特别法
B．民法不调整人身关系
C．合同法与民法是并列关系
D．《建筑法》不属于民法
E．经济法是民法的组成部分
11、根据《建设工程文件归档整理规范》，应当归档的监理文件包括（）。
A．监理规划B．监理通知
C．监理委托合同D．监理工作总结
E．工程项目监理机构及负责人名单
12、下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（ ）。
A．用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的
B．劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的
C．因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的
D．用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的
E．劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的
13、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
评标报告应当记载的内容包括（）。
A.基本情况和数据表
B.评标委员会成员名单
C.开标记录
D.符合要求的投标一览表
E.违约责任
14、人民法院审理民事案件，除（ ）以外，应当公开进行。
A.离婚案件
B.涉及国家秘密的案件
C.涉及个人隐私的案件
D.当事人申请再审的案件
E.涉及商业秘密的案件
15、发包人具有下列（ ）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。
A．未按约定支付工程价款的
B．提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C．施工现场安装摄像设备全程监控
D．施工现场安排大量人员
E．不履行合同约定的协助义务的
16、某施工合同约定：
发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）
A．合同履行地法院
B．仲裁委员会
C．合同签订地法院
D．被告住所地法院
E．原告住所地法院
17、下列招标情形中，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。
A.招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.设定的资格、技术、条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应
C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准
E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
18、根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）
A．用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
C．用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D．用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E．用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满
19、下列关于建筑工程施工许可的表述中正确的有（）。
A.工程因故中止施工，建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告
B.中止施工6个月以上的工程恢复施工前，应重新核验施工许可证
C.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时，可以申请延期
D.须取得所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批的施工许可证，方可施工
E.建设行政主管部门应当在接到办理施工许可证申请后30日内审批施工许可证
20、根据《招标投标法》规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，法律责任的承担方式有（）。
A.中标无效,处以中标项目金额千分之五以下的罚款
B.情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照
C.有违法所得的，并处没收违法所得
D.给他人造成损失的，依法承担赔偿责任
E.构成犯罪的，依法追究刑事责任
试题答案
一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、【答案】：
A
2、【答案】C
【解析】本题考查的是中标的法定要求。
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
招标人应当收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
3、【答案】：
B
【解析】：
本题涉及的考点是施工管理的组织系统。
建设工程项目作为一个系统，
升级会员 