分包合同协议修改版.docx

分包合同协议修改版.docx

《分包合同协议修改版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《分包合同协议修改版.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

分包合同协议修改版

第一篇：

分包合同协议

环境监测分包协议书

甲方：

合肥市包河区环境监测站有限公司

乙方：

合肥市环境监测中心站

合肥市包河区环境监测站有限公司成立于2009年11月，现具有监测能力的项目约60余项。

涉及水、气、声及辐射监测。

在以后的监测工作过程中，由于未预料的原因如工作量大、仪器贵重监测频次低的、需要更多专业技术或暂时不具备测试能力的少数项目，经协商委托合肥市环境监测中心站协助监测（在乙方经资质认定批准范围内的项目）。

甲方委托乙方监测的项目，甲方将依据安徽省物价局、财政厅皖价费字【2002】124号文规定的收费标准支付给乙方监测费用。

乙方负责及时准确的提供委托监测项目的报告。

甲方：

乙方：

单位公章单位公章

二零一零年三月二十八日

第二篇：

劳务分包合同协议条款

工程劳务分包合同

发包方：

（以下简称甲方）

承包方：

（以下简称乙方）

根据生产需要，甲方现同意将（项目名称）中的（劳务分包工程名称）按劳务分包方式委托乙方负责的（班组名称）施工。

为使本工种工程能保证优质、高速及安全文明完成施工生产任务，明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系，现依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其它有关政策规定，本着平等自愿、协商一致的原则，经双方共同协商特订立本合同有关条款如下：

一、承包方式

本工程劳务分包采用整个工程项目人工费和少量辅助材料包干方式，包人工费、包辅材、包安全、包质量、包文明施工、包劳保用品（强制性采购）进行承包施工（承包范围见附件1）。

属于承包范围内的工作，甲方不再给予计时工签证，乙方不再以任何理由要求甲方补价差；但因图纸变更或甲方同意的返工，返工费用由甲方承担。

本劳务分包合同为实物工作量单价包干合同，在施工过程中，无论工程变更、设计修改或增减工程量，包干单价不作调整。

包干单价已包含乙方及乙方代表的劳务工集体为完成指定工作量所必须采购的辅助材料、工具设备、保险费用、劳动工资以及可能发生的加班工资；劳动工资必须随本合同约定的实物工作量结算方法进行同步结算并及时发放。

二、结算方法

1、本劳务分包合同按成品包干单价（价格清单见附件2）和现场实际工程量据实结算，其中承包范围外的借用工单价按每工日工资40元计算；在施工过程中，乙方未经甲方同意擅自中途退场，无论任何原因，甲方对乙方的实物工程量的结算仅按照实际完成工程量的50%给予确认；

2、本劳务分包工程按月进行中间结算。

在次月5日前，乙方向甲方指定的劳资员（或商务经理）提交经施工员确认形象进度、质检员核定质量等级的当月《劳务分包工程实物工程量结算书》（一式两份）。

劳资员（或商务经理）必须在十个工作日内根据图纸、合同和现场完成核量核价；

3、本劳务分包合同承包范围内的工作全部完成并通过验收后，乙方向甲方申报本劳务分包合同实物工程量的竣工结算；所谓的验收限定以甲方同业主间的施工合同约定1

的中间验收或分部分项工程验收为准；甲方指定人员必须在三十个工作日内完成本劳务分包合同实物工程量的竣工结算的审核；

4、上述结算书在甲方指定人员核定后的三日内由乙方签字认可并报甲方负责人审批后方可作为双方结算依据；否则，视为无效。

三、付款方式

1、对于本劳务分包合同，甲方按月支付实物工作量结算款的80%（剩余20%作为质量、安全和文明施工以及尾工工程的保留金在本合同竣工结算后一次性付清）。

在甲乙双方办理每月结算手续后，乙方提出付款申请并附上《劳务分包工程劳动工资表》，其中劳动工资表必须经过表列人员共同会签；

2、甲方指定劳资或财务人员审阅乙方的付款申请和《劳务分包工程劳动工资表》并核查①安全质量、文明施工、材料管理的所有奖励和罚款数额以及②以劳务分包合同的付款条件及结算文书为基础的应付／应扣款金额后报甲方负责人审批；

3、财务人员根据审批意见办理付款，其中①劳动工资必须在甲方财务人员监督下（必要时）直接发放到劳务工手中（由本人持有效身份证明领款签署、工资表由财务部门存根备查）②劳动工资总额不得超出以劳务分包合同的付款条件及结算文书为基础的应付／应扣款金额（如乙方编制的当月劳动工资总额超出以劳务分包合同约定的限额，超出部分由乙方承担）；

4、在本劳务分包合同承包范围全面结束并完成本合同实物工程量的竣工结算后，甲乙双方办理安全质量、文明施工的所有奖励和罚款数额以及往来帐款的核定，乙方清结其所属班组劳务工劳动工资（提交相关的证据如工资表）并向甲方上缴工作牌或工作卡后，甲乙双方按多退少补的原则办理各月安全质量、安全和文明施工以及尾工工程保留金的还返手续。

四、适用标准

本劳务分包工程管理适用标准包括①工期、质量、安全和文明施工等管理目标和验收标准（属于强制性标准，见附件3）和②工序、技术、材料、合同、劳资等工作目标和实施方法（属于指导性标准，见附件4）以及③甲方围绕上述标准推行的奖罚措施及其标准（（属于强制性标准，见附件5）。

五、双方责任

１、甲方责任

⑴、乙方劳务工人进入施工现场后，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。

⑵、甲方应及时提供乙方所需的技术资料，向乙方进行技术交底，及时提供必备的机具（若遗失或损毁者照价赔偿）。

一般手工机具由乙方自行负责解决。

⑶、甲方负责安排好乙方工人的连续生产，避免停工窝工。

若不能保证连续生产，甲方应提前三天书面通知乙方。

⑷、甲方为乙方工人提供食堂就餐和临时宿舍居住。

乙方工人可在甲方医务室就医（医药费自理）。

如乙方或乙方人员与甲方不存在纠纷，甲方对应收取乙方相关人员每人每月80元的水电费、住宿费、搭伙管理费给予免收。

⑸、甲方负责组织乙方及其特种作业人员参加培训、考试并负责申报办理特种作业操作证。

２、乙方责任

⑴、乙方如成立法人单位，须将单位工商营业执照、施工企业资质等级证书、法人委托授权书等有效证件交甲方进行审查，并提交复印件一套作为协议附件。

⑵、乙方应与被用工人员签订劳动合同并负责办理有关人员劳务用工手续、劳务暂住证和劳动保险或安全生产保险，特别强调乙方及所有工人在进场三天内必须购买意外人身保险和人身意外医疗保险（费用由乙方或工人自负、得益由付款人享受，手续可由甲方代扣代买统一办理）。

⑶、乙方应对进入施工现场工作的劳务人员进行审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平。

劳务人员年龄不得低于18周岁，不得超过50周岁，并且身体健康、体检合格。

乙方按规定将劳务人员登记造册，并为劳务人员建立个人档案，其个人档案应具备以下内容：

①、务工人员登记表（附照片）；②、本人有效身份证（复印件）；③、外出务工许可证（含技术等级）；④、流动人口计划生育证（原件）；⑤、特种作业人员需具备操作证（复印件）；⑥、管理人员、技术人员具备“上岗证”。

⑷、乙方必须健全管理班子，配备相应管理人员及技术人员。

乙方必须保证劳务人员的相对稳定，不得随意单方面调整人员。

保证按期保质完成甲方安排的生产任务，并服从甲方的统筹安排，统一调动。

当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，征得甲方劳资组与项目经理部同意可将队伍进行适当调整，并向甲方出具书面调整安排意见。

⑸、乙方人员必须按操作规程、验收规范、施工图纸及有关说明施工，在施工中应注意保护成品、半成品，爱护使用甲方提供的机械设备及其它工具，如发生损坏，应按甲方有关规定赔偿。

⑹、乙方必须按国家规定为劳务工人提供必要的安全保护用品。

⑺、乙方应对工人进行安全生产、社会治安、消防、计划生育、食品卫生、交通安全等方面的教育。

乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。

六、安全生产及安全事故处理

1、甲、乙双方必须认真地遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部、当地政府颁发的其它有关规定；

2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施，双方应由主管部门（或指定的负

责人）做好交检工作，并做好记录存查。

3、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。

伤亡事故定性后，按以下办法处理：

⑴、属乙方责任，由乙方遵照国家有关法律、法规自行对伤亡职工或家属进行处理，甲方不负经济责任和法律责任，但应协助乙方做好善后工作；如本工程业主对甲方给予处罚，乙方必须分摊20%的罚款额；

⑵、属甲乙双方责任，由双方遵照国家有关法律、法规协商处理，费用承担按各自的责任大小按比例分摊，但具体善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方工人及家属；如本工程业主对甲方给予处罚，乙方必须分摊10%的罚款额；

⑶、属甲方或第三方责任，按法律程序裁定；如本工程业主对甲方给予处罚，乙方不分摊罚款额。

七、变更和违约

1、变更程序

经甲、乙双方协商同意可依法变更（补充）劳动协议。

变更协议文本或补充协议条款必须经双方盖章或签字后生效；

如遇国家政策性调整，使双方不能继续履行协议时，应由双方协商小、解决，并做好善后工作。

2、违约责任

⑴、甲方违约

①、由于甲方安排任务不及时或因材料、机具供应不及时，造成停窝工超出3天时，超出部分按实际发生窝工数向乙方劳务工支付生活补贴，标准为_10元/人·天（停工、窝工记录应由双方现场负责人洽商签署，作为付款凭据）。

②、由于本工程的业主原因或不可抗力引起的停窝工，乙方应积极协助甲方进行签证索赔工作；在签证索赔得到有效确认后，甲方和乙方根据停窝工签证中的人工费总额按60%：

40%的比例分成。

③、甲方任务不足时或确实需裁减人员，应提前三天通知乙方，双方协商后可提前终止协议。

④、由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任，由甲方承担。

⑵、乙方违约

①、乙方人员未按协议约定时间进场，在双方再次商定的时间内仍未进场，甲方可向乙方提出经济索赔或终止协议书；乙方无故撤走部分或全部劳务工人，并因此对工期造成影响时，甲方除有权拒付尚未支付的劳务费及终止协议外，可向乙方提出索赔。

②、乙方人员不符合要求，甲方有权书面要求乙方限期进行调整，乙方如不调整，

甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失由乙方自己负责），直至终止协议。

③、因乙方责任造成质量事故和延误工期，工料损失概由乙方承担并由甲方在劳务费中予以扣回；因工期延误必然引起损失，甲方有权给予处罚。

八、争议的解决

双方在履行协议过程中发生争议时，双方首先由甲方所属项目部进行充分协商解决；若不愿协商或协商不成的，可以向甲方劳动协议调整委员会（小组）申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

九、合同文件组成

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议条款

2、双方会签现场管理规定

3、标准、规范及有关技术文件

4、施工图纸、设计变更、工作指令等

5、施工过程中的各种会议纪要

十、合同生效

本协议正本四份，双方各执二份（送双方主管部门各一份）；本合同经双方指定代表人签定后生效；协议期满，办理有关结算后即终止失效。

甲方：

乙方：

代表：

代表：

日期：

日期：

第三篇：

分包框架合同及安全协议

通信工程施工合作协议

甲方：

江苏金卓能建设工程技术有限公司乙方：

一、工程名称：

宋都南郡社区服务中心网络、电子围栏采购及安装项目

二、施工及服务依据：

1、中华人民共和国通信工程建设相关法律、法规及标准；

2、江苏省和合同履行地通信工程建设及服务相关标准；

3、相关设计文件、设计会审纪要、施工组织设计、建设单位相关要求及设备供应商的具体技术要求；

4、其它依据：

与总包单位，建设单位或设备供应商签订的合同及工程设计。

三、合作期限：

合作期限：

本合同有效期为年月日至年月日，到期需重新签约。

四、双方承诺：

1.甲方承诺：

1）甲方承诺为乙方提供必要的施工或服务条件，及时办理分包结算及付款，在双方合作期限及范围内，保证乙方为甲方在该地区的唯一合作单位。

2.乙方承诺：

1）乙方向甲方承诺在双方合作的期限及范围内只为甲方一个单位服务，按照本协议约定进行设计、施工等，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

2）乙方向甲方承诺服从并执行甲方企业有关工程（施工）管理、材料（物资）管理、安全生产（含本合同附件中《安全生产（服务）协议书》）、工程竣工验收评定标准、本合同有关廉洁协议等规章制度。

乙方在与甲方合作期间将严格按照本合作框架协议、分包合同约定条款和《安全生产（服务）协议书》、甲方《对合作供方和分包项目的管理及考核办法》、《施工现场安全生产行为规范》等制度和规定组织施工，规范竞争和用工行为，落实安全、环境保护措施，健全各项规章制度，保证质量符合规范要求或满足业主（建设单位）质量、工期要求，切实维护甲方声誉。

若违反本合作协议、《安全生产（服务）协议书》及上述其它之规定的，或发生各类安全、质量、综合治理等事故、事件，乙方愿承担一切法律责任并接受和服从甲方的处理决定和处罚。

3）乙方应交纳国家规定的社会保障费用，并落实安全技能培训。

特种作业人员必须经培训并取得相应的资格证书，方可上岗作业。

乙方承诺为从业人员购买相应的雇主责任险，不得拖欠工人工资。

在施工期间，乙方员工发生的工伤事故由乙方承担全部法律责任。

五、双方主要职责：

甲方：

1、负责施工技术指导及安全、质量检查工作；甲方向乙方提供工程检查标准和检查评分表格。

2、提供相关资料和竣工技术资料辅导工作；负责对乙方工程资料的检查考核。

3、甲方如检查发现乙方现场施工人员设备、仪表、车辆不符合实施管理要求，有权要求乙方撤换，乙方在撤换时限内拒不整改的，甲方有权终止该项目派工，另行调整合格资源，损失由乙方承担。

4、甲方有权对乙方的时序完成进度进行监督管理，有权进相应的考核。

乙方：

乙方应满足以下要求

、质量标准

1、政府部门公布的在有效期内的相关工程施工及验收规范。

2、建设单位相关技术规定、工程设计批复文件、设计交底会议纪要以及工程设计文件。

3、设备厂商与建设单位的销售合同中提出的，与本合同中规定的承包方工作界面内的工程施工有关的所有要求。

4、甲方相关质量管理制度。

、服务要求

1、乙方在甲方指定城市区域内进行通信室内分布工程施工，按照供应商及甲方的要求、相关管理规定自己负责项目的施工和安全生产管理、及室内分布相关谈点工作（其他专业不涉及）。

2、乙方必须以建设单位合同承包方的名义进行施工，乙方应为建设单位提供高满意度工程，乙方应和甲方共同维护建设单位及承包方形象，乙方不得做虚假承诺及超出自己服务能力的承诺。

3、乙方不得拖欠工人工资，不得产生劳务纠纷，如因乙方拖欠工人工资，产生的任何事件对甲方产生不良影响，造成甲方损失，由乙方承担任何损失，甲方有权终止合同。

4、严格遵守甲方及建设单位公司工程管理规定，施工图设计要求和相关规范以及甲方技术交底资料施工，确保工程质量和进度，及时填报相关报表、办理隐蔽工程施工签证、验收手续和提供竣工资料，不服从建设单位或甲方管理要求，发生重大服务投诉，进度不符合建设单位及甲方要求，经整改仍未达到要求的，甲方有权终止合同。

5、负责做好建设单位提供的设备、材料的验收、清点、保管及工余料的清理和移交等工作，特别是电缆及馈线等重要材料的保管及时缴料工作，做好材料进出库记录，配合甲方定期检查仓库工作，严禁私卖、组织或参与盗卖通信缆线、器材案件，一旦发生，乙方无条件赔偿甲方损失，甲方有权终止合同。

6、依法加强施工安全生产管理，制订和落实各项安全措施，确保人身、车辆、器材、在用设备和通信安全。

由于乙方原因，造成的人员伤亡、质量事故和财产损失等，均由乙方全额赔偿（包括保修期间内发生的相关费用）并承担相应责任，甲方有权终止合同。

7、施工过程中必须严格遵守政府部门有关规定，承担所有违反有关规定造成的损失和罚款。

8、做好工程施工中的保密工作，因乙方泄密给甲方造成的一切损失，由乙方全额赔偿。

9、乙方应加强施工人员管理，执行建设单位和甲方的施工规范要求，文明施工，不得吵架斗殴，不得损害在用通信设施和第三方财物。

10、工程材料、各类费用均按竣工工程量据实结算，乙方不得高估冒算，不得向甲方或建设单位无理取闹，材料超用、浪费、盗卖均由乙方赔偿。

六、检查和返工

1、乙方应认真按照标准、规范、规定和设计图纸要求以及甲方管理人员依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2、工程或服务质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，要求乙方拆除和重新施工，乙方应按供应商或甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。

因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工所发生的费用损失，工期不予顺延。

七、费用及结算：

双方约定江苏省南京市全区江苏电信发包的室内外分布项目，其中：

1、工程人工费、机械费、仪表费、辅助材、安全生产费等，按照工程结算实际到账金额，乙方分配陆万元整（6万元），所有开票的税金均有乙方承担，甲方不再收取其他任何费用。

双方均不得就未到账的金额向对方提出分配要求，电信运营商分包标准双方友好协商解决。

2、甲方给乙方的施工费用中，已包含工程施工中的各项规费、措施费、安全生产费、税金等，以及乙方为其现场从业人员办理的意外伤害险等险种的相关费用，乙方无权向甲方提出任何其他费用结算要求。

3、乙方前期发生的施工费用由乙方先行垫支垫付。

4、工程款到甲方账后，甲方在十个工作日完成向乙方支付；

5、结算时，乙方需要提供符号财务相关规定的具有税务专用章的正式发票。

八、违约责任：

1、乙方应在甲方要求的时限内组织足够的、符合要求的施工人员到施工现场。

2、乙方必须严格按照设计文件施工,若遇业主要求与安装规范不符时,乙方须要求业主在工程备忘录上说明业主要求，并由乙方与业主共同签字确定。

乙方在施工中发现的设备发货及设备问题，有义务及时反馈给甲方。

否则，因乙方原因造成甲方损失的，由乙方全额赔偿。

3、乙方施工达不到甲方要求的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到满足甲方要求。

因乙方原因达不到甲方要求，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。

返工后仍不能达到甲方要求，乙方承担违约责任。

若乙方拒绝返工或在甲方指定的期限内没有返工的，甲方有权委托第三方对需要返工的全部或部分工程进行施工，相应的施工费用由乙方支付或由甲方从应支付给乙方的费用中扣除，支付给第三方。

因乙方拖延返工，造成甲方其他损失的，乙方应全额赔偿。

4、乙方如发生严重安全或质量事故，甲方有权终止乙方施工，并按双方签订的《施工生产安全协议》处理相关事宜。

5、如若在施工期间工程质量、安全等方面出现问题，乙方应承担相应责任，并接受甲方及建设单位相应的处罚。

6、非因设备、主材、天气影响不能按时开工或开工后非受不可抗力影响，而是乙方自身原因造成延误工期的，甲方以每天扣除乙方总承包工程款的5%累计进行处罚，并同时承担甲方相应的经济损失。

7、乙方应接受业主的质量抽查,在乙方负责的工程中抽查打分低于及格分（90分），每下降1分扣罚乙方1%工程款（在乙方负责的工程款中扣除）。

8、因乙方原因造成甲方经济上受到最终业主索赔时，乙方应承担经济赔偿，对甲方造成声誉的损失，甲方将保留索赔权。

9、乙方施工中的质量、安全、文明施工、进度奖罚，按甲方的管理制度执行，以邮件通知为准。

九、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及突发性的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在其力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

不可抗力事件结束后48小时内乙方向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。

不可抗力事件持续发生，乙方应每隔７天向工程师报告一次受害情况。

不可抗力事件结束后14天内，乙方向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

3、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

⑴、工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的甲方所供材料的损害，由甲方承担；

⑵、甲方乙方人员伤亡由其所在单位各自负责，并承担相应费用；⑶、乙方所购材料、机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；⑷、延误的工期相应顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十、廉洁协议

1、甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定。

2、甲方工作人员应保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

3、甲方工作人员不得参加可能对公正执行合同有影响的宴请和娱乐活动。

4、甲方工作人员不得介绍亲属或亲友到乙方单位任职，不得利用职权或职务上的影响在项目中为家属或亲友谋利益。

5、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

6、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

7、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议，应向甲方风险管理部或甲方单位领导举报，也可向甲方上级主管单位举报。

经查证属实，甲方将视情对举报人给予奖励。

8、本项目进行中，如发现乙方工作人员违反本协议、贿赂甲方工作人员的行为，甲方将视具体情节和造成的后果，扣除乙方总承包工程款10%的违约金，或者视情况而终止合作，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，情况严重者将追究法律责任。

十一、合同解除

1、甲方乙方协商一致，可以解除合同。

2、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后再分包的，甲方有权解除合同。

3、有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：

a、因不可抗力致使合同无法履行；b、因一方违约致使合同无法履行。

4、一方依据本条第

2、3款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前3天告知对方，通知到达对方时合同解除。

对解除合同有争议的，按协议第十七条第3款关于争议的约定处理。

5、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。

甲方应按合同约定支付已完工程价款。

除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

6、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十二、安全协议

双方关于安全方面的约定见本协议附件，附件为本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。

十三、其他

1、无权转让协议：

非经甲方书面同意，乙方不得将本合同中全部或部分权利、义务转移给第三方。

2、保密条款：

除法律规定的要求外，合同自签署之日起叁年内，甲乙双方不得将合同的具体内容和相关信息泄露给第三方。

3、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，通过协商无法解决的，任意一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

5、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

双方签章后生效。

6、本协议有效期为2017年月日至2017年月日。

甲方：

乙方：

委托人：

委托人：

年月日年月日附件

施工生产（服务）安全协议书

甲方：

江苏金卓能建设工程技术有限公司乙方：

为贯彻落实国家法律、法规对施工企业安全生产的各项规定，明确甲乙双方在安全生产方面的权利、义务和责任，确保在合作项目上不发生安全质量事故，双方共同签定施工生产安全协议如下：

一、甲方的权利和义务：

1、甲方依法将工程分包给乙方后，甲方有权对乙方所承担的项目的实施过程进