注册一级建造师《建筑工程管理与实务》综合练习C卷 含答案.docx
《注册一级建造师《建筑工程管理与实务》综合练习C卷 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《注册一级建造师《建筑工程管理与实务》综合练习C卷 含答案.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
注册一级建造师《建筑工程管理与实务》综合练习C卷含答案
2019年注册一级建造师《建筑工程管理与实务》综合练
习C卷(含答案)
考试须知:
1.考试时间:
180分钟,满分为160分。
2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:
_________
考号:
_________
一、单选题(共20题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、关于正铲挖掘机挖土特点的说法,正确的是()。
A、前进向上,强制切土
B、后退向下,强制切土
C、直上直下,自重切土
D、前进向上,自重切土
2、关于岩土工程性能的说法,正确的是()。
A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标
B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力
C.在土方填筑时,常以土的天然密度控制土的夯实标准
D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响
3、下列关于幕墙节能工程的说法,正确的是()。
A.采用了一种节能材料或节能设施,可称为节能幕墙
B.幕墙节能工程验收可在单位元工程竣工验收后进行
C.幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程
D.传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标
4、砌筑普通粘土砖墙时,如留斜槎,斜槎长度一般不应小于高度的()。
A.1/3
B.1/2
C.2/3
D.3/4
5、下列属于国内常用的抗震钢筋是()。
A.HRB335
B.HRB400E
C.HPB235
D.RRB400
6、成型钢筋在进场时无需复验的项目是()。
A.抗拉强度
B.弯曲性能
C.伸长率
D.重量偏差
7、钢结构普通螺栓作为永久性连接螺栓使用时,其施工做法错误的是()。
A.在螺栓一端垫两个垫圈来调节螺栓紧固度
B.螺母应和结构件表面的垫圈密贴
C.因承受动荷载而设计要求放置的弹簧垫圈必须设置在螺母一侧
D.螺栓紧固度可采用锤击法检查
8、关于控制钢筋伸长率的说法,正确的是()。
A.HPB300级钢筋冷拉伸长率不宜大于4%
B.HRB335级钢筋冷拉伸长率不宜大于3%
C.HRB400级钢筋冷拉伸长率不宜大于2%
D.RRB400级钢筋冷拉伸长率不宜大于2%
9、不能测量水平距离的仪器是()。
A.水准仪
B.经纬仪
C.全站仪
D.垂准仪
10、施工项目管理规大纲划分为施工项目管理()和施工项目管理实施规划。
A.规划大纲
B.管理目标
C.规划目标
D.组织构架
11、利用绿化代替场地硬化,属于绿色工程施工中的()。
A.节材与材料资源利用
B.节地与施工用地保护
C.节能与能源利用
D.节水与水资源利用
12、下列与盈利损失中,属于长期损失的是()。
A.孔道摩擦损失
B.弹性压缩损失
C.锚固损失
D.预应力筋应力松弛损失
13、规范要求抹灰工程实测实量检测,阴阳角检测,
(2)同一个部位选取两个点,两点间距不小于()cm,分别测量1次。
踢脚线部位的阴阳角必测。
测量时采用()cm角尺进行测量,以角尺短边靠紧墙面,用塞尺测量角尺长边与墙面缝隙最大处得出一个实测值。
2次实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。
A.30、30
B.200、20
C.50、50
D.100、100
14、关于砖砌体施工要点的说法,正确的是()。
A.半盲孔多孔砖的封底面应朝下砌筑
B.多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑
C.马牙槎从每层柱脚开始先进后退设置
D.多孔砖应饱和吸水后进行砌筑
15、用于大面积玻璃幕墙的玻璃宜采用()。
A.钢化玻璃
B.夹丝玻璃
C.夹层玻璃
D.半钢化玻璃
16、工程质量的验收均应在()检查评定的基础上进行。
A.施工单位自行
B.监理单位
C.施工单位与监理单位
D.建设单位
17、规范要求抹灰工程实测实量检测,墙面垂直度度检测,同一户选取()个墙面。
A.4
B.5
C.3
D.1
18、在混凝土配合比设计时,影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是()。
A.砂率
B.单位体积用水量
C.拌和方式
D.温度
19、采用先张法生产预应力混凝土构件,放张时,混凝土的强度一般不低于设计强度标准值的()。
A.50%
B.70%
C.75%
D.80%
20、一跨度为l=6m的简支梁上作用q=20kN/m的垂直向下的均布荷载,则梁中的最大剪力和最大弯矩分别为()。
A.60kN90kN•m
B.60kN30kN•m
C.30kN60kN•m
D.90kN60kN•m
二、多选题(共10题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、下列有关建筑施工环境保护的描述错误的有()。
A.现场产生的固体废弃物应在所在地市级以上地方人民政府环卫部门申报登记,分类存放
B.现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度,并应做好检查纪录
C.结构施工阶段夜间施工不允许超过60dB
D.施工现场因特殊情况确实需要夜间施工的,除采取一定降噪措施外,还需办理夜间施工许可证明,并公告附近社区居民
E.雨水和生产污水须经沉淀处理后二次使用或分别排入市政雨水管网和污水市政管网
2、下列连接节点中,使用于网架结构的有()。
A.拉铆节点
B.螺栓球节点
C.板节点
D.焊接空心球节点
E.相贯节点
3、下列影响混凝土强度的因素中,属于生产工艺方面的因素有()。
A、水泥强度和水灰比
B、搅拌和振捣
C、养护的温度和湿度
D、龄期
E、骨料的质量和数量
4、关于有机防火堵料特点的说法,正确的有()。
A.不能重复使用
B.遇火时发泡膨胀
C.优异的水密性能
D.优异的气密性能
E.可塑性好
5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,脚手架及其地基基础在()后必须进行检查与验收。
A.作业层上施加荷载
B.遇有六级及六级以上大风、大雨
C.每搭设完10~13m高度
D.达到设计高度
E.停用超过15天
6、关于钢筋混凝土预制桩锤击沉桩顺序的说法,正确的有()。
A.基坑不大时,打桩可逐排打设
B.对于密集桩群,从中间开始分头向四周或两边对称施打
C.当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施打
D.对基础标高不一的桩,宜先浅后深
E.对不同规格的桩,宜先小后大
7、根据《民用建筑工程室内环境控制规范》(GB50325--2001)规定。
下列工程中属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A.住宅
B.体育馆
C.办公楼
D.医院
E.四星级以上旅游宾馆
8、混凝土结构施工后模板拆除时,以下说法正确的有()。
A.底模及其支架拆除时间根据周转材料租期需要确定,无需考虑影响
B.侧模及其支架拆除时的混凝土强度应能保证其表面棱角不受损伤
C.后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行
D.模板拆除时,不应对楼面形成冲击荷载
E.拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运
9、钢筋的连接方法有()连接。
A.焊接
B.铆钉
C.化学粘接
D.机械
E.绑扎
10、关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法,正确的有()。
A.梁侧模应在预应力张拉前拆除
B.梁侧模应在预应力张拉后拆除
C.混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模
D.梁底模应在预应力张拉前拆除
E.梁底模应在预应力张拉后拆除
三、案列分析题(共5题,每题24分)
1、某施工单位通过竞标获得了某工程项目。
甲、乙双方签订了有关工程价款的合同,其中包含如下主要内容:
(1)工程造价为800万元,主要材料费占施工产值的比重为70%;
(2)预付备料款为工程造价的25%;
(3)工程进度逐月计算;
(4)工程保修金为工程造价的5%,从逐月工程款中扣除,待保修期满后一次性返还;
(5)材料价差调整按规定进行,最后实际上调各月殉为10%,竣工结算时一次性支付。
各月完成的实际产值如下表所示:
工程各月实际完成产值(单位:
万元)
竣工验收时,发现原合同中未约定工程保修年限,甲方经与乙方协商,双方同意按相关规定中的最低保修年限作为本合同的保修年限执行。
问题
(1)该工程的预付款、起扣点为多少(精确到小数点后两位)?
(2)该工程2至4月,每月拨付的工程款是多少?
累计工程款多少?
(3)5月份办理工程竣工结算时,该工程总造价是多少?
竣工结算时,甲方应付的工程尾款是多少?
(4)试给出本工程基础、主体结构、防水、装饰装修、给排水工程等的合理保修年限各为多少?
2、某建筑工程,建筑面积108000m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。
基础埋深14.4m,底板厚3m,底板混凝土强度C35/P12,底板钢筋施工时,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,将板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋,用HPB300级直径10mm的钢筋进行代换。
施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由该站为其制订了底板混凝土施工方案。
该方案采用溜槽施工,分两层浇筑,每层厚度1.5m。
底板混凝土浇筑时当地最高大气温度为38℃,混凝土最高入模温度为40℃
浇筑完成12h后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天。
测温记录显示:
混凝土内部最高温度75℃,其表面最高温度45℃。
监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝。
问题
1.该基础底板钢筋代换是否合理?
请说明理由。
2.由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?
请说明理由。
3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么?
4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?
3、A、B两栋相同住宅,总面积86000m2,施工分A、B两区,设两栋号经理,每人负责一区,每分区配一专职安全员。
项目经理认为,栋号经理负责每个区的安全生产,自己就不过问安全的事了。
A区地下一层施工时,业主修改首层为底商,监理工程师通知地下一层顶板不能施工,但是墙柱可以施工。
为了减少人员窝工,项目经理安排200人退场,向B区转移剩余人员50人,A区墙柱施工完成后3个月复工,安排200进场。
向业主索赔时,业主说,A区虽然停工了,但是B区还在施工,也没有人员窝工,因此只同意A区工期延长3个月。
工程竣工后,项目经理要求质量监督站组织验收。
验收过程中参加验收各方对工程质量验收意见发生分歧,建设单位建议质量监督站另行组成验收组,择日再次验收。
【问题】
1、该项目经理对安全的看法是否正确?
为什么?
2、业主对索赔的说法是否正确?
施工单位在A区停工时可索赔哪些费用?
3、项目经理向质量监督站要求竣工验收的做法是否恰当?
为什么?
4、竣工验收发生分歧时,应如何处理?
4、某综合办公楼工程,建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位,双方签订了工程总承包合同,由于工程涉及勘察设计任务,而乙不具备上述能力,后经甲建设单位同意,乙分别与丙设计公司和丁建筑公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。
勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作,并按合同约定交付有关设计文件和资料。
施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。
上述合同签订后,丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给了丁,丁根据设计图纸进行施工。
工程竣工后,甲组织相关单位对工程进行联合验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计违反相关规范造成的。
后甲就工程质量损失提出索赔要求,丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。
乙以自己不是设计人为由推卸责任,后甲以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】
1、本案中,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?
请说明理由。
2、本案工程出现的质量问题责任应如何划分?
3、甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?
请说明理由。
5、某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。
合同约定:
①钢筋由建设单位供应;②工程质量保修按国务院令第279号执行。
开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计,并通过审批。
施工过程中,发生下列事件:
事件1:
建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。
事件2:
因工期紧,施工单位建议采取每五层一次竖向分阶段组织验收的措施,得到建设单位的认可。
项目经理部对施工组织设计进行了修改,其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理,选用一个装饰装修班组按栋分两个施工段组织流水作业”。
事件3,分部工程验收时,监理工程师检查时发现某墙体抹灰约有1.Om2的空鼓区域,责令限期整改。
事件4:
工程最后一次阶段捡收合格,施工单位于2015年9月18日提交工程验收报告,建设单位于当天投入使用。
建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由,将工程竣工验收时间推迟到11月18目进行,并要求“工程质量保修书”中竣工日期以11月18日
为准。
施工单位对竣工日期提出异议。
【问题】
1.事件1中,对于建设单位供应的该批次钢筋,建设单位和施工单位备应承担哪些责任?
2.事件2中,施工组织设计修改后,应按什么程序报审?
3.事件2中,本工程劳动力计划安排是否合理?
若不合理,写出合理安排。
4.写出事件3中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。
5.事件4中,施工单位对竣工目期提出异议是否合理?
说明理由。
写出本工程合理的竣工日期。
试题答案
一、单选题(共20题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、A
2、【答案】B
3、C
4、C
5、B
6、【答案】B
7、【答案】A
8、A
9、[答案]D
10、A
11、答案:
B
12、答案:
D
13、C
14、B
15、D
16、A
17、A
18、【答案】B
19、C
20、A
二、多选题(共10题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、ACE
2、BCDE
3、BCD
4、BCDE
5、BCD
6、ABC
7、BCE
8、BCDE
9、ADE
10、【答案】ACE
三、案列分析题(共5题,每题24分)
1、
(1)预付款为:
800×25%=200方元;
起扣点为:
800-200/70%=514.29万元。
(2)二月拨付工程款:
130×(1-5%)=123.50万元;
累计工程款:
80×(1-5%)+123.5=199.50万元;
三月拨付工程款:
215×(1-5%)=204.25万元;
累计工程款:
199.50+204.25=403.75万元;
四月完成产值180万元,扣除质保金后为180×(1-5%)=171万元,
403.75+171=574.75>514.29,应从4月开始回扣预付款;
则四月拨付工程款为:
171-(574.75-514.29)×70%=128.68万元;
累计工程款为403.75~-128.68=532.43万元。
(3)经过材料调整价差后,该工程总造价为:
800+800×70%×10%=856万元;
竣工结算时,甲方应付工程尾款为:
856-(856×5%)-200-532.43=80.77万元。
(4)本工程基础、主体结构工程保修年限为:
该工程设计文件规定的合理使用年限;
防水工程保修年限为:
5年;
装饰装修工程保修年限为:
2年;
给排水工程保修年限为:
2年。
2、1.该基础底板钢筋代换不合理。
因为钢筋代换时,应征得设计单位的同意,并且根据规定,对于重要受力构件,不宜用HPB300级代换HRB335级钢筋。
2.由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案不合理。
因为应由该施工单位编制专项的施工方案,并且要报监理工程师审批,混凝土搅拌站应该根据现场提出的技术要求进行试配。
3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因:
(1)混凝土入模温度过高。
(2)混凝土浇筑后未在12h内覆盖,且养护天数远远不够。
(3)大体积混凝土水化热大,导致内外温差过大产生裂缝。
4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施包括:
(1)优先选用水化热低的矿渣水泥,并适当掺加缓凝减水剂。
(2)在满足设计强度要求的前提下,降低水灰比,减少水泥用量,掺入适量(15%~25%)的粉煤灰。
(3)降低混凝土的人模温度,控制混凝土内外温度(≤25"C)。
如降低拌和水温度,骨料用水冲洗降温,避免暴晒。
(4)及时对混凝土覆盖保温、保温材料。
(5)可预埋冷却水管,通人循环水将混凝土内部的热量带出,进行人工导热。
3、1、项目经理的看法不正确。
理由:
《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的项目负责人应对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产负责制度。
项目经理不能只安排了人员管理安全工作,就认为自己可以不对安全负责,应对整改合同项目的安全负全面领导责任。
2、业主的说法不正确。
施工单位停工期间可索赔的费用如下:
人工费:
200人的进出场费;
机械费:
自有机械停滞台班费,租赁机械实际租金和进出场费的分摊费;
材料费:
材料上涨费,保管费,周转材料租赁费;
现场管理费:
工期延长3个月增加的管理费;
保险费:
工期延长3个月的保险费;
保函手续费:
工期延长3个月增加的保函手续费;
利息:
工期延长3个月增加的利息。
3、项目经理向质量监督站要求竣工验收的做法不恰当。
理由:
竣工验收应由施工单位自行组织相关人员进行检查评定。
合格后,向建设单位提交工程竣工验收申请报告及相关资料。
建设单位收到工程验收申请报告后,应由建设单位负责人组织施工单位、设计、监理单位进行单位工程验收。
4、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或质量监督机构协调处理。
4、1、合同有效性判定如下:
甲与乙签订的总承包合同有效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的规定,发包人可以与总承包单位订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
乙与丙签订的分包合同有效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的规定,总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
乙与丁签订的分包合同无效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的规定,承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。
建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。
因此,乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁,违反了上述规定,应认定合同无效。
2、本案工程出现的质量问题责任应划分如下:
丙的设计不合理给甲带来重大损失,乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。
3、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。
理由:
甲与丙不存在合同关系,根据《合同法》和《建筑法》的规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
5、1.建设单位责任:
提供钢材合格证,销售单位的备案证;在交货地点向施工方移交,清点该批钢材数量;负责交接材料的保管工作。
施工单位责任:
整理进场报验资料,向现场监理工程师进行材料报验程序;组织相关现场人员对该批钢材进行现场抽样送样;负责交接材料后的保管工作。
2.事件2中,施工组织设计修玫后,应报送原审批人审核,原审批人审批后形成“施工组织设计修改记录表”,并进行相关交底。
3.事件2中,本工程劳动力计划安排不合理。
合理安排:
选用两个装饰装修班组分别在两栋楼同时展开施工;各栋楼划分为3个施工段组织流水作业。
4.事件3中墙体抹灰空鼓的修补程序:
(1)将空鼓处用切割机切开,切至边缘没有再空鼓处为止,将空鼓边缘每边至少外延5cm处大白石膏剔除干净,钱至砂浆层。
(2)空鼓切日用钎子处理成豁日,基层用毛刷掸水处理干净。
(3)涂刷界面剂结合,待界面剂达到施工条件,用同强度等级砂浆分层找平,砂浆中掺加膨胀剂,膨胀剂比例按使用说明添加,每次抹砂浆厚度不能超过1cm。
(4)砂浆淋水养护,待砂浆达到施工条件后打磨干净。
(5)重新组织验收。
5.事件4中,施工单位对竣工日期提出异议合理。
理由:
施工单位于2012年9月18日提交工程验收报告,建设单位于当天投人使用。
如果建设单位认为工程质量存在间题,可以要求施工单位进行修补,再次提出验收申请报告,不能以此为由,将工程竣工验收时间推迟。
本工程合理的竣工目期是2012年9月18曰。