钢结构施工承包合同书.doc

钢结构施工承包合同书.doc

《钢结构施工承包合同书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构施工承包合同书.doc（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

合

同

书

工程项目

年月日钢结构施工承包合同书

建设单位：

（以下简称甲方）

施工单位：

（以下简称乙方）

为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，土建、钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：

工程名称：

第二条：

工程地点：

第三条：

工程范围：

第四条：

承包方式：

工程造价按元/㎡，面积暂定㎡总造价人民币元（大写）整。

（备注：

）

如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，结算时按实际建筑面积计算。

第五条：

工程承包范围包括：

钢构制作、安装、配件、运输、屋面上采用、墙面采用、钢梁、檩条等采用甲方提供的施工图纸。

（备注：

主钢梁材质为，次构件材质为。

）

第六条、工期期限：

乙方收到甲方通知后天内必须进场，进场后施工期限为天。

在施工过程中，由于不可抗力或设计变更原因顺延施工期限；如是甲方原因造成误工的，误工一天甲方补给乙方元；如是乙方的责任，延期一天扣元。

第七条：

工程结算

1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款%，计万元。

2、钢构开始吊装前，付总价的%，计万元。

3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的%，计

万元。

4、竣工验收合格一星期内，付总价的%，计万元。

5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。

6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。

7、工程竣工验收后预留总造价的%，计万元作为保修金，一年内如无质量问题退还全额保修金。

第八条、工程质量验收

1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成质量不合格和图纸要求，乙负责返工修补并承担一切费用。

凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准，所有费用由甲方自理）。

2、甲方按施工图纸、说明国家有关规定进行验收，竣工后乙方提交竣工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。

（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。

第九条：

施工准备：

施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。

开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。

第十条、安全施工

1、乙在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任以及事故处理费用由乙方承担。

第十一条：

合同生效及分数

1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。

2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。

第十二条：

附则

1、本工程甲方指派，乙方指派，为现场施工负责协调解决施工中有关事宜。

双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。

2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。

3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地法院起诉。

建设单位（盖章）：

施工单位（盖章）：

代表（签字）：

代表（签字）：

身份证号码：

身份证号码：

甲方负责人电话：

乙方负责人电话：