煤矿井下掘进工程承包合同范本.docx
《煤矿井下掘进工程承包合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤矿井下掘进工程承包合同范本.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
煤矿井下掘进工程承包合同范本
煤矿井下掘进工程承包合同
合同编号：
工程名称：
工程编号：
工程类别：
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
签订时间：
签订地点：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和煤炭部有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围、工程内容
1、承包范围：
2、工程内容：
3、
（参照初步设计要求）
四、合同价款：
第二条双方责任
一、甲方责任
1、办理应由甲方办理的相关证件。
2、提供乙方办公、住宿、洗澡、矿灯、自救器等。
3、负责乙方培训，保证乙方正常的工作、生活环境。
4、通往施工现场的水源、电路、通讯线路、运输线路；满足施工用水、用电量的需要。
5、保证运输系统、通风系统、机电系统、延伸固定设备材料及时供应和正常运转。
保证乙方月工作日在26天左右（政策性影响除外），否则根据情况赔偿乙方损失。
6、改善施工环境，保证水、电、路、通讯工程的正常使用。
7、合同签订后天内提供完整的设计说明书及施工图一式份；
施工技术资料（包括工程水文地质资料、水准点和坐标控制点等）份。
8、按时参加工程的月末验收、中间验收、隐蔽工程验收，负责组织工程的竣工验收。
9、对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其他有关事宜，及时解决应由甲方解决的问题。
二、乙方责任
1、必须服从甲方同意的管理，及时参加甲方用工培训，提高专业技术水平，人人树立安全第一的思想，遵守甲方各项规章制度，必须保证生产人员、数量、素质。
2、负责施工区域内的临时设施、水电管理的敷设、管理、使用和维修工作。
3、自行解决支护设备，维修保养费用自理。
4、如有安全问题，工人工伤费用由乙方自理。
5、编制施工组织设计，做好各项施工准备工作。
6、严格按照施工图说明及质量要求进行文明施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。
7、及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，以及向甲方提出月末验收和中间验收计划；提供月份施工作业计划，材料设备等进
场计划（包括月计划、用水、用电计划），月份施工统计报表，工程事故报告等。
8、工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清，在规定的时间内提出完整的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出竣工决算。
9、已完工的构筑物和安装的设备，在双方约定的移交日期应负责保管。
第三条工程期限
1、每月工作日为天，自年月日开工，至
年月日。
2、甲方未能按约定保证通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、满足施工用水、用电量的需要，图纸供应不齐全、不及时，供应的材料、设备和工程拨付不及时，以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开狗狗、中途停工和窝工，经甲方签证后，每天每人补
元，工期顺延。
3、因乙方施工管理不善或者乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期，工期不予顺延。
4、工程量每月进行考核，炮掘工作面任务为90m/月，机掘工作面任务为180m/月。
如果乙方连续两个月完不成任务，甲方有权解除合同。
第四条工程质量与验收
1、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方的监督。
2、甲方有权提出井巷单位工程要求达到的质量等级，工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验。
3、甲方要求的“创优”工程，工程竣工后，经质量验收达到优质工程，甲方应按工程造价的％支付优质工程增加费。
4、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
1．月末验收和中间验收。
由甲乙方组织有关单位进行月度验收和中间验收，验收合格后各方在验收证书上签字。
2．隐蔽工程验收。
乙方必须保证隐蔽工程的质量。
乙方应在工程隐蔽前3天书面通知甲方参加检验，双方确认工程合格后在工程验收证书上签字，如果甲方不能如期派人参加检验，乙方可自行检查验收，做好隐蔽工程的验收记录，甲方应予承认。
工程隐蔽后锐甲方提出复验，乙方应予同意，复验合格，工期应顺延，其费用由甲方负担；复验不合格，费用由乙方负担，工期不予顺延。
如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收，甲方提出复验，不论合格与否，费用由乙方负担，工期不予顺延。
3．竣工验收。
乙方在单位工程预计竣工前10天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料，由甲方组织有关单位在15天之内验收完毕。
验收合格，在验收证书上签字，进行单位工程质量评级并认证。
如验收不合格，应分清责任，限期整改，直到达到合格标准，所发生费用及工期由责任方负责。
4．竣工验收后，乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式三份，移交甲方。
第五条材料、设备的供应、验收和差价处理
一、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。
二、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程，任何一方认为
对方提供的材料需要复验的，应允许复验。
经复验不符合质量要求的，不得用于工程建设中，且应该按指定时间撤离施工现场，其复验费用由材料设备供应方承担。
三、因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料供应方负责。
四、根据工程需要，经甲方代表签证，乙方可使用代用材料。
因家当原因使用时，由甲方承担发生的经济支出，因乙方原因使用时，由乙方承担费用。
五、因材料设备供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。
第六条工程价款的支付与结算
一、工程价款的支出与结算，应根据双方协商价格执行。
二、每月20—25日及时向乙方结算上月工程款，合同期满一次性结清欠乙方工资。
三、巷道掘进任务为炮掘工作面90米/月，综掘工作面为180米/月，每超一米补600元，每欠一米罚3800元。
四、工程价款的结算依据，除工程计价依据外，还应有：
1、施工组织设施或方案；
2、设施变更文件；
3、隐蔽工程、工程变更、岩石硬度变化、材料代用等签证；
4、井巷涌水量实测资料及地质条件变化的实测资料；
5、价差调整资料；
6、其他有关工程造价增减的合同文书往来函件或签证。
五、确因甲方延期支付工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成乙方停工窝工及其他损失的应由甲方承担。
第七条施工与设计变更
一、甲方提供的设计图纸、说明书和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和会审，作出会议纪要，作为施工的补充依据，甲乙双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应及时以书面形式通知对方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计。
乙方按修改或变更的设计进行施工。
由于设计修改或变更而发生增减费用（包括返工损失、停工窝工、人员和机械设备调迁，材料构件积压的实际损失，工程量增减变化等）由甲方承担，并调整合同价款，工期也做相应调整。
三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经设计或有关技术部门审查，甲方同意后采用并实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、甲方如需修改或变更设计，必须有原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸，乙方才予实施。
重大修改过增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。
第八条违约责任
乙方违约责任
一、工程质量不符合合同规定的负责修理或返工。
由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的，乙方
偿付逾期违约金。
三、保修期如发生质量问题，乙方接到甲方通知后日内进行修
理，否则，甲方有权另请施工单位进行修理，因此而发生的修理费用由乙方承担。
甲方违约责任
一、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得意顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓修或由于设施变更及设计造成的返工应采取措施弥补或减少损失，并应赔偿乙方由此造成的实际损失。
三、工程末验收，甲方提前使用或擅自运用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担。
四、因国家政策或自然灾害，人力无法抗拒，合同无法继续，甲方应将工程保证金全额退还，并对乙方的设备、资金、工人工资进行结算支付，如甲乙双方单方面违约，造成的经济损失，由违约方进行经济赔偿。
由于乙方工程质量和进度达不到要求时甲方有权终止合同。
第九条纠纷的解决办法
本合同履行中发生争执，双方当事人应及时解决，协商不成课申请煤炭部主管部门进行协调，协调不成活调解示达成协议，可向人民法院起诉。
第十条施工安全
乙方按煤矿安全规程及有关规定做到安全施工，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，发生重大伤亡事故应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
非乙方责任造成的伤亡事故，由责任
方承担责任和有关费用。
第十一条负责
一、本合同一式三份（包括附件）甲乙双方各执一份。
二、本合同自双发代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。
需要办理公证的，自公证之日起生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，如需修改补充的，双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的组成部分。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
单位地址：
单位地址：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
代理人（签字）：
代理人（签字）：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
电话：
电话：
电挂：
电挂：
邮政编码：
邮政编码：
您好，欢迎您阅读我的文章，本WOR文档可编辑修改，也可以直接打印。
阅读过后，希望您提出保贵的意见或建议。
阅读和学习是一种非常好的习惯，坚持下去，让我们共同进步。
升级会员 